"Κατασκευή δικτύου διανομής και παροχετευτικών αγωγών φυσικού αερίου στην Αττική, 2012-2013" - κωδικός διαγωνισμού W11/102011

Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής ΑΕ

Κατασκευή δικτύου διανομής και παροχετευτικών αγωγών φυσικού αερίου στην Αττική για την περίοδο 2012-2013. Σύντομή περιγραφή του αντικειμένου του έργου περιλαμβάνεται στην αναλυτική προκήρυξη. Αναλυτικό το αντικείμενο της σύμβασης, οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου και οι υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνονται στα τεύχη που επισυνάπτονται στην αναλυτική προκήρυξη.

Προθεσμία

Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ήταν 2011-12-22. Η προμήθεια δημοσιεύθηκε στις 2011-11-04.

Ποιος

• Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής ΑΕ

Τι

• Κατασκευαστικές εργασίες αγωγών μεγάλων αποστάσεων για τη μεταφορά πετρελαίου και αερίου › Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς μεταφοράς αερίου › Κατασκευαστικές εργασίες για κεντρικούς αγωγούς παροχής αερίου

Πού

• Aττική / Attiki

Ιστορικό προμηθειών

Ημερομηνία	Έγγραφο
2011-11-04	Προκήρυξη σύμβασης

Προκήρυξη σύμβασης (2011-11-04)
Αντικείμενο
Πεδίο εφαρμογής της προμήθειας
Τίτλος: Κατασκευαστικές εργασίες για κεντρικούς αγωγούς παροχής αερίου
Ποσότητα ή έκταση:

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του έργου, περιλαμβανομένου του εργολαβικού οφέλους του αναδόχου, χωρίς ΦΠΑ, εκτιμάται ότι θα ανέλθει για τη διάρκεια της σύμβασης έργου και τις τυχόν παρατάσεις αυτής, για κάθε συμβατική περιοχή, ως εξής:Συμβατική περιοχή Α: βορειοανατολική.Κατ'ανώτατο όριο 3 500 000,00 EUR.Συμβατική περιοχή Β: νοτιοδυτική.Κατ'ανώτατο όριο 3 500 000,00 EUR.Σύνολο:Κατ'ανώτατο όριο 7 000 000,00 EUR.Οι ως άνω προϋπολογισμοί αποτελούν πρόβλεψη του έργου που εκτιμάται ότι θα εκτελεσθεί ανά συμβατική περιοχή με βάση το επιχειρησιακό πρόγραμμα της ΕΠΑ Αττικής για τη διάρκεια των συμβάσεων έργου και των τυχόν παρατάσεων αυτών. Η ΕΠΑ Αττικής δεν δεσμεύεται να δαπανήσει τα ως άνω ποσά πράγματι κατά τη διάρκεια των συμβάσεων και των τυχόν παρατάσεων αυτών.7 000 000,00

Συνολική αξία της σύμβασης: 3 500 000,00 💰
Μεταδεδομένα προκήρυξης
Πρωτότυπη γλώσσα: Ελληνικά 🗣️
Τύπος εγγράφου: Προκήρυξη σύμβασης
Φύση της σύμβασης: Έργα
Κανονισμός: Ευρωπαϊκή Ένωση
Κοινό λεξιλόγιο για δημόσιες συμβάσεις (CPV)
Κωδικός: Κατασκευαστικές εργασίες για κεντρικούς αγωγούς παροχής αερίου 📦

Διαδικασία
Τύπος διαδικασίας: Ανοικτή διαδικασία
Τύπος προσφοράς: Υποβολή για ένα ή περισσότερα τμήματα
Κριτήρια απονομής
Η χαμηλότερη τιμή

Αναθέτουσα αρχή
Ταυτότητα
Χώρα: Ελλάδα 🇬🇷
Τύπος αναθέτουσας αρχής: Φορέας κοινής ωφελείας
Όνομα αναθέτουσας αρχής: Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής ΑΕ
Ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών 31-33 & Σπύρου Πάτση
Ταχυδρομικός κώδικας: 104 47
Ταχυδρομική πόλη: Αθήνα
Επικοινωνία
E-mail: s.giannatos@aerioattikis.gr 📧
Τηλέφωνο: +30 2103406000 📞
Φαξ: +30 2103406050 📠

Αναφορά
Ημερομηνίες
Ημερομηνία αποστολής: 2011-11-04 📅
Προθεσμία υποβολής: 2011-12-22 📅
Ημερομηνία δημοσίευσης: 2011-11-05 📅
Αναγνωριστικά
Αριθμός προκήρυξης: 2011/S 213-348169
Τεύχος ΕΕ-S: 213
Πρόσθετες πληροφορίες

Το αντικείμενο του έργου αναφέρεται στο σύνολο της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής της Αττικής, η οποία έχει χωριστεί σε δυο (2) επιμέρους γεωγραφικές περιοχές, συμβατική περιοχή: βορειοανατολική και συμβατική περιοχή: Νοτιοδυτική, σύμφωνα με τα γεωγραφικά όρια που απεικονίζονται στους χάρτες της αναλυτικής προκήρυξης. Κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος μπορεί να υποβάλει προσφορά για μια ή και για τις δυο ανωτέρω συμβατικές περιοχές, αλλά θα ανακηρυχθεί ανάδοχος μόνο για μια (1) εκ των δυο (2) Συμβατικών Περιοχών, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 16 της αναλυτικής προκήρυξης. Η ΕΠΑ Αττικής, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα καθώς και τα δυσμενή στοιχεία που προκύπτουν από δημοσιευμένα έγγραφα πολλών εταιρειών και προκειμένου να μειώσει τον επιχειρηματικό της κίνδυνο, επιλέγει να αναθέσει το έργο σε δυο αναδόχους, έναν για κάθε συμβατική περιοχή. Εκτιμάται ότι η επιλογή αυτή δίνει ευελιξία και εναλλακτικές επιλογές στην ΕΠΑ Αττικής προκειμένου να διασφαλίσει την απρόσκοπτη συνέχιση των έργων και την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματός της. Η ανάθεση της σύμβασης έργου σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού δεν δημιουργεί σε καμία περίπτωση σχέση αποκλειστικότητας του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου στη συμβατική περιοχή που θα του ανατεθεί. Η ΕΠΑ Αττικής διατηρεί το δικαίωμα να προκηρύσσει και άλλους διαγωνισμούς και να αναθέτει εργασίες με το ίδιο αντικείμενο στην ίδια Συμβατική Περιοχή ή σε άλλες περιοχές, σε οποιονδήποτε τρίτο ή/και να εκτελεί εργασίες με αυτεπιστασία. Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις του ΠΔ 59/2007 και συμπληρωματικά από τον κανονισμό ανάθεσης και εκτέλεσης τεχνικών έργων της ΕΠΑ Αττικής (ΦΕΚ Β΄1271/30.09.2002), όπως αυτός ισχύει. Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς που ενδέχεται να προκύψει στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού και κατά τη διάρκεια υλοποίησης κάθε Σύμβασης Έργου είναι τα καθ’ ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών. Το όργανο της εταιρείας που είναι αρμόδιο για τη διαδικασία ανάδειξης αναδόχου μπορεί να αναλάβει, επαναλάβει ή ματαιώσει τη διαδικασία ανάδειξης αναδόχου με αιτιολογημένη απόφασή του.

Πρόσθετες πληροφορίες

Το αντικείμενο του έργου αναφέρεται στο σύνολο της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής της Αττικής, η οποία έχει χωριστεί σε δυο (2) επιμέρους γεωγραφικές περιοχές, συμβατική περιοχή: βορειοανατολική και συμβατική περιοχή: Νοτιοδυτική, σύμφωνα με τα γεωγραφικά όρια που απεικονίζονται στους χάρτες της αναλυτικής προκήρυξης.

Κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος μπορεί να υποβάλει προσφορά για μια ή και για τις δυο ανωτέρω συμβατικές περιοχές, αλλά θα ανακηρυχθεί ανάδοχος μόνο για μια (1) εκ των δυο (2) Συμβατικών Περιοχών, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 16 της αναλυτικής προκήρυξης. Η ΕΠΑ Αττικής, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα καθώς και τα δυσμενή στοιχεία που προκύπτουν από δημοσιευμένα έγγραφα πολλών εταιρειών και προκειμένου να μειώσει τον επιχειρηματικό της κίνδυνο, επιλέγει να αναθέσει το έργο σε δυο αναδόχους, έναν για κάθε συμβατική περιοχή. Εκτιμάται ότι η επιλογή αυτή δίνει ευελιξία και εναλλακτικές επιλογές στην ΕΠΑ Αττικής προκειμένου να διασφαλίσει την απρόσκοπτη συνέχιση των έργων και την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματός της.

Η ανάθεση της σύμβασης έργου σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού δεν δημιουργεί σε καμία περίπτωση σχέση αποκλειστικότητας του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου στη συμβατική περιοχή που θα του ανατεθεί. Η ΕΠΑ Αττικής διατηρεί το δικαίωμα να προκηρύσσει και άλλους διαγωνισμούς και να αναθέτει εργασίες με το ίδιο αντικείμενο στην ίδια Συμβατική Περιοχή ή σε άλλες περιοχές, σε οποιονδήποτε τρίτο ή/και να εκτελεί εργασίες με αυτεπιστασία.

Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις του ΠΔ 59/2007 και συμπληρωματικά από τον κανονισμό ανάθεσης και εκτέλεσης τεχνικών έργων της ΕΠΑ Αττικής (ΦΕΚ Β΄1271/30.09.2002), όπως αυτός ισχύει. Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς που ενδέχεται να προκύψει στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού και κατά τη διάρκεια υλοποίησης κάθε Σύμβασης Έργου είναι τα καθ’ ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

Το όργανο της εταιρείας που είναι αρμόδιο για τη διαδικασία ανάδειξης αναδόχου μπορεί να αναλάβει, επαναλάβει ή ματαιώσει τη διαδικασία ανάδειξης αναδόχου με αιτιολογημένη απόφασή του.

Αντικείμενο
Πεδίο εφαρμογής της προμήθειας
Σύντομη περιγραφή:

Αριθμός τμήματος: 1
Τίτλος του τμήματος: "Κατασκευή δικτύου διανομής και παροχετευτικών αγωγών φυσικού αερίου στην Αττική 2012-2013" συμβατική περιοχή Α: βορειοανατολική
Σύντομη περιγραφή:

Το αντικείμενο του έργου αναφέρεται στη συμβατική περιοχή A: βορειοανατολική σύμφωνα με τα γεωγραφικά όρια που απεικονίζονται στους χάρτες του παραρτήματος 6 της αναλυτικής προκήρυξης.

Ποσότητα ή έκταση:

Ο ενδεικτικός όγκος των εργασιών για τη συμβατική περιοχή A: βορειοανατολική είναι ο ακόλουθος:

— κατ’ ελάχιστο 10.000 μ. και κατά μέγιστο 25.000 μ. δικτύου Φ.Α. χαμηλής πίεσης έως 4 bar,

— κατ’ ελάχιστο 1.000 μ. και κατά μέγιστο 5.000 μ. δικτύου Φ.Α. μέσης πίεσης έως 19 bar,

— κατ’ ελάχιστο 2 τεμ. και κατά μέγιστο 8 τεμ. σταθμούς διανομής ή/και βιομηχανικούς σταθμούς με πίεση εισόδου έως 19 bar ανεξαρτήτως της πίεσης εξόδου,

— κατ’ ελάχιστο 1.000 τεμ. και κατά μέγιστο 3.000 τεμ. παροχετευτικών αγωγών ΦΑ, συμπεριλαμβανομένων μεταπτώσεων ή/και αντικαταστάσεων υφιστάμενων παροχετευτικών αγωγών.

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα:

Η ανάθεση της σύμβασης έργου σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού δεν δημιουργεί σε καμία περίπτωση σχέση αποκλειστικότητας του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου στη συμβατική περιοχή που θα του ανατεθεί. Η ΕΠΑ Αττικής διατηρεί το δικαίωμα να προκηρύσσει και άλλους διαγωνισμούς και να αναθέτει εργασίες με το ίδιο αντικείμενο στην ίδια Συμβατική Περιοχή ή σε άλλες περιοχές, σε οποιονδήποτε τρίτο ή/και να εκτελεί εργασίες με αυτεπιστασία.

Κατά τη διάρκεια της σύμβασης έργου συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν παρατάσεων αυτής, η ΕΠΑ Αττικής διατηρεί το δικαίωμα να αναθέτει σε κάθε ανάδοχο, κατά την αποκλειστική της κρίση, την εκτέλεση έργου σε περιοχή εντός του νομού Αττικής, εκτός αυτής που θα του ανατεθεί. Το ποσοστό του έργου που δύναται να αναθέσει η ΕΠΑ Αττικής σε κάθε ανάδοχο εκτός της συμβατικής περιοχής που θα του ανατεθεί δεν θα υπερβαίνει το τριάντα πέντε τοις εκατό (35 %) του προϋπολογισμού του έργου κάθε συμβατικής περιοχής. Το έργο αυτό θα αποτιμάται με τις συμβατικές τιμές της προσφοράς του αναδόχου για τη συμβατική περιοχή που θα του ανατεθεί σύμφωνα με τον παρόντα διαγωνισμό.

Αριθμός τμήματος: 2
Τίτλος του τμήματος: "Κατασκευή δικτύου διανομής και παροχετευτικών αγωγών φυσικού αερίου στην Αττική 2012-2013" συμβατική περιοχή B: νοτιοδυτική
Σύντομη περιγραφή:

Το αντικείμενο του έργου αναφέρεται στη συμβατική περιοχή B: νοτιοδυτική, σύμφωνα με τα γεωγραφικά όρια που απεικονίζονται στους χάρτες του παραρτήματος 6 της αναλυτικής προκήρυξης.

Ποσότητα ή έκταση:

Ο ενδεικτικός όγκος των εργασιών για τη συμβατική περιοχή B: Νοτιοδυτική είναι ο ακολουθους:

— κατ’ ελάχιστο 10.000 μ. και κατά μέγιστο 25.000 μ. δικτύου Φ.Α χαμηλής πίεσης έως 4 bar,

— κατ’ ελάχιστο 1.000 μ. και κατά μέγιστο 5.000 μ. δικτύου Φ.Α μέσης πίεσης έως 19 bar,

— κατ’ ελάχιστο 2 τεμ. και κατά μέγιστο 8 τεμ. Σταθμούς Διανομής ή/και βιομηχανικούς σταθμούς με πίεση εισόδου έως 19 bar ανεξαρτήτως της πίεσης εξόδου,

Συμβατική περιοχή Α: βορειοανατολική.

Κατ'ανώτατο όριο 3 500 000,00 EUR.

Συμβατική περιοχή Β: νοτιοδυτική.

Σύνολο:

Κατ'ανώτατο όριο 7 000 000,00 EUR.

Οι ως άνω προϋπολογισμοί αποτελούν πρόβλεψη του έργου που εκτιμάται ότι θα εκτελεσθεί ανά συμβατική περιοχή με βάση το επιχειρησιακό πρόγραμμα της ΕΠΑ Αττικής για τη διάρκεια των συμβάσεων έργου και των τυχόν παρατάσεων αυτών. Η ΕΠΑ Αττικής δεν δεσμεύεται να δαπανήσει τα ως άνω ποσά πράγματι κατά τη διάρκεια των συμβάσεων και των τυχόν παρατάσεων αυτών.

Περιγραφή των επιλογών:

Σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 της αναλυτικής προκήρυξης, κατά τη διάρκεια της Σύμβασης, η ΕΠΑ Αττικής δεν δεσμεύεται να αναθέσει στον Ανάδοχο το σύνολο των ενδεικτικών ποσοτήτων του έργου και διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της και σύμφωνα με τις ανάγκες της, να μειώσει ή να αυξήσει κάθε επιμέρους ενδεικτική ποσότητα του Έργου. Ειδικότερα, το έργο που θα ανατεθεί σε κάθε συμβατική περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της σύμβασης έργου συμπεριλαμβανομένης και της τυχόν παράτασης αυτής δεν μπορεί να υπολείπεται οικονομικού αντικειμένου που αντιστοιχεί σε ποσοστό 70 % επί του προϋπολογισμού του έργου κάθε συμβατικής περιοχή, χωρίς αυτό να αποτελεί για οποιονδήποτε λόγο τροποποίηση των επιμέρους συμβατικών τιμών ή αιτία για οποιαδήποτε αποζημίωση του αναδόχου.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της αναλυτικής προκήρυξης, οι συμβάσεις που θα υπογραφούν (μία για κάθε συμβατική περιοχή) θα έχουν διάρκεια δώδεκα μηνών (12) από την ημερομηνία υπογραφής τους. Η ΕΠΑ Αττικής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει κατά την απόλυτη κρίση της τη διάρκεια ισχύος κάθε σύμβασης ξεχωριστά έως και για έξι (6) μήνες με τους ίδιους όρους. Το δικαίωμα αυτό ασκείται για τμήμα ή τμήματα της ως άνω περιόδου ή και για ολόκληρη την περίοδο με μονομερή έγγραφη δήλωση της ΕΠΑ Αττικής προς τους αναδόχους το αργότερο ένα (1) μήνα πριν τη λήξη της ισχύουσας σύμβασης.

Διάρκεια: 12 μήνες
Αριθμός αναφοράς: «Κατασκευή Δικτύου Διανομής και Παροχετευτικών Αγωγών Φυσικού Αερίου στην Αττική, 2012-2013», κωδικός Διαγωνισμού W11/102011
Τόπος εκτέλεσης
Κύρια τοποθεσία ή τόπος εκτέλεσης: Νομός Αττικής.

Νομικές, οικονομικές, χρηματοπιστωτικές και τεχνικές πληροφορίες
Όροι συμμετοχής
Καταλληλότητα για άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας:

Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Δεκτές γίνονται υποψηφιότητες από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ομίλους, συμπράξεις, κοινοπραξίες εταιρειών ή υπό σύσταση κοινοπραξίες των ανωτέρω με οποιονδήποτε συνδυασμό και εν γένει από περισσότερα του ενός πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο του Διαγωνισμού, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία ή έχουν συσταθεί σύμφωνα με την νομοθεσία άλλου πλην της Ελλάδος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και έχουν την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της ΕΕ ή του ΕΟΧ, εφόσον η δραστηριότητά τους παρουσιάζει συνεχή δεσμό με την οικονομία του κράτους μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ.

Άδεια Ικανότητας εκτέλεσης τεχνικών έργων:

Κάθε υποψήφιος θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στους επίσημους καταλόγους εγκεκριμένων εργοληπτών απ’ όπου να προκύπτει άδεια ικανότητας εκτέλεσης υδραυλικών έργων αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των τριών εκατομμυρίων ευρώ (3 000 000,00 EUR) ή προκειμένου για αλλοδαπές εταιρείες, στο οικείο επαγγελματικό μητρώο ή σε ισοδύναμο μητρώο ή σε ισοδύναμο επαγγελματικό κατάλογο σύμφωνα με τους νόμους της χώρας όπου βρίσκεται η έδρα της ή τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όσες εταιρείες έχουν την έδρα τους σε χώρα της ή του ΕΟΧ ή των υπό σύνδεση κρατών. Εργοληπτικές επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, μπορούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό υποβάλλοντας βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της χώρας τους από την οποία να προκύπτει ότι έχουν εκτελέσει τουλάχιστον ένα υδραυλικό έργο του οποίου ο συνολικός προϋπολογισμός είναι ίσος ή μεγαλύτερος των 3 000 000,00 ευρώ. Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών ή υπό σύσταση κοινοπραξίας, το ως άνω κριτήριο θα πρέπει να πληροί τουλάχιστον ένας εκ των μελών αυτής από τον διαγωνισμό αποκλείονται.

— όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στην αναλυτική προκήρυξηστο άρθρο 9.2 και δεν υποβάλλουν τα δικαιολογητικά των άρθρων 13 και 14 της αναλυτικής προκήρυξης,

— όσοι τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή έχουν υπαχθεί στη διαδικασία του άρθρου 99 επ. του Ν. 3588/2007 Πτωχευτικού Κώδικα (διαδικασία συνδιαλλαγής) ή σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, σε διαδικασία εκκαθάρισης ή παύσης δραστηριοτήτων, σε διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή έχουν καταθέσει αίτηση για το άνοιγμα διαδικασίας συνδιαλλαγής των άρθρων 99 επ. του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση,

— όσοι έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για αδίκημα για έναν ή περισσότερους από τους λόγους που απαριθμούνται κατωτέρω.

i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου,

ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,

iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308 του Συμβουλίου, της 10.6.1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,

— όσοι δεν είναι ενήμεροι ως προς τις ασφαλιστικές και φορολογικές τους υποχρεώσεις,

— όσοι προβαίνουν σε ανακριβείς ή ψευδείς δηλώσεις προκειμένου να εμφανισθούν ως συμμορφούμενοι με τους όρους του Διαγωνισμού,

— υποψήφιο νομικό πρόσωπο που υποβάλλει Προσφορά ταυτόχρονα τόσο μεμονωμένα όσο και ως μέλος κοινοπραξίας ή ένωσης εταιρειών, καθώς και κοινοπραξίες ή ενώσεις εταιρειών που έχουν κοινό μέλος κατά την υποβολή της προσφοράς.

Οικονομική και χρηματοοικονομική κατάσταση:

Χρηματοοικονομική επάρκεια:

Κάθε υποψήφιος θα πρέπει να έχει κύκλο εργασιών ίσο ή μεγαλύτερο των δέκα εκατομμυρίων ευρώ (10 000 000,00 EUR) σωρευτικά για τα τρία (3) τελευταία οικονομικά έτη (2008, 2009, 2010). Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών ή υπό σύσταση Κοινοπραξίας, ο επικεφαλής θα πρέπει να έχει κύκλο εργασιών ίσο ή μεγαλύτερο των έξι εκατομμυρίων ευρώ (6 000 000,00 EUR) σωρευτικά για τα τρία (3) τελευταία οικονομικά έτη (2008, 2009, 2010) και όλα τα μέλη της κοινοπραξίας ή ένωσης εταιρειών θα πρέπει να έχουν κύκλο εργασιών ίσο ή μεγαλύτερο των δέκα εκατομμυρίων ευρώ (10 000 000,00 EUR) σωρευτικά για τα τρία (3) τελευταία οικονομικά έτη (2008, 2009, 2010).

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:

Τεχνική εμπειρία.

Ο Υποψήφιος πρέπει να έχει εκτελέσει από 1.1.2001 μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού τουλάχιστον:

— Δύο (2) χλμ. χαλύβδινου δικτύου διανομής φυσικού αερίου μέσης πίεσης 19 bar και διαμέτρου αγωγού ίσου ή μεγαλύτερου των τεσσάρων ιντσών (≥4inches) από τα οποία, ένα (1) έργο ενιαίο, μήκους τουλάχιστον ενός (1) χλμ,

— Δέκα (10) χλμ. δικτύου διανομής φυσικού αερίου από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) πίεσης έως 4bar από τα οποία ένα ενιαίο έργο μήκους τουλάχιστον πέντε (5) χλμ,

— Πέντε (5) σταθμούς διανομής ή σταθμούς Φ.Α. για βιομηχανικούς καταναλωτές (Β2Β),

— Τριακόσιους (300) παροχετευτικούς αγωγούς για σύνδεση οικιακών, εμπορικών ή βιομηχανικών καταναλωτών με δίκτυο διανομής φυσικού αερίου. Διευκρινίζεται ότι τυχόν εμπειρία που προκύπτει από την κατασκευή εσωτερικών εγκαταστάσεων δικτύου φυσικού αερίου δεν θα ληφθεί υπόψη. Ως εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου νοείται το τμήμα της σωλήνωσης από την έξοδο της μετρητικής διάταξης μέχρι την έξοδο της εγκατάστασης απαγωγής των καυσαερίων.

Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών ή υπό σύσταση Κοινοπραξίας, την ανωτέρω εμπειρία θα πρέπει να πληροί ο επικεφαλής της Κοινοπραξίας ή Ένωσης Εταιρειών ή εναλλακτικά σωρευτικά όλα τα μέλη της.

Προσωπικό.

Διοικητική ομάδα έργου.

1) Ένα (1) διευθυντή έργου (project manager), μηχανικό, κάτοχο πτυχίου πανεπιστημίου, με τουλάχιστον πέντε (5) έτη εμπειρία στη διοίκηση κατασκευαστικών έργων και σε εργασίες σε δίκτυα φυσικού αερίου μέσης και χαμηλής πίεσης ή σε εργασίες σε αντίστοιχα επικίνδυνα περιβάλλοντα, όπως διυλιστήρια, χημικές βιομηχανίες ή μεταλλεία, ο οποίος θα έχει όλες τις αρμοδιότητες για την εκτέλεση των εργασιών και θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο.

2) Ένα (1) διευθυντή προγραμματισμού και τεκμηρίωσης έργου (planning and documentation manager), μηχανικό, με τουλάχιστον δυο (2) έτη εμπειρίας στη διοίκηση κατασκευαστικών έργων, ο οποίος θα έχει όλες τις αρμοδιότητες που αφορούν στη διοικητική υποστήριξή του έργου (διαχείριση τεχνικών εγγράφων, σύνταξη τεχνικού φακέλου, διασφάλιση ποιότητας, ΥΑΠΠ, διαχείρισης υλικών κλπ) και θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο.

Λοιπό προσωπικό.

1) Ένας (1) μηχανικός πλήρους απασχόλησης ως υπεύθυνος μηχανικός κατά το ελληνικό δίκαιο. Εναλλακτικά, τα καθήκοντα αυτά μπορεί να εκτελεί ένας εκ των μελών της διοικητικής ομάδας έργου.

2) Ένας (1) μηχανικός πλήρους απασχόλησης με κύρια αρμοδιότητα τα θέματα υγιεινής ασφάλειας και περιβάλλοντος, με τουλάχιστον δυο (2) έτη σχετική εμπειρία (τεχνικός ασφαλείας σύμφωνα με Ν. 1568/85) και ένας (1) Συντονιστή Ασφαλείας με αντίστοιχα προσόντα. Τα καθήκοντα του συντονιστή ασφαλείας μπορεί να εκτελεί ο τεχνικός ασφαλείας. Ο τεχνικός ασφαλείας θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης σε θέματα υγιεινής και ασφαλείας.

3) Ένας (1) μηχανικός πλήρους απασχόλησης με κύρια αρμοδιότητα τα θέματα διασφάλισης ποιότητας του έργου, με τουλάχιστον δυο (2) έτη σχετική εμπειρία.

4) Επαρκής αριθμός επιβλεπόντων μηχανικών πλήρους απασχόλησης με κατάλληλα προσόντα και εμπειρία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προκύπτουν από το έργο.

5) Ένας (1) τοπογράφος μηχανικός, με τουλάχιστον πτυχίο Β’ τάξεως ή τριετή εμπειρία σε αντίστοιχα θέματα.

6) Ένας (1) αποθηκάριος πλήρους απασχόλησης με τουλάχιστον ένα (1) έτος εμπειρία στη διαχείριση αποθήκης

7) Επαρκής αριθμός έμπειρου προσωπικού με κατάλληλα προσόντα και εμπειρία για εκτέλεση εργασιών λεπτομερούς σχεδιασμού του έργου και την εκπόνηση των απαιτούμενων ειδικών μελετών. Εναλλακτικά, ο Υποψήφιος δύναται να αναθέσει τις εργασίες αυτές σε εξειδικευμένη εταιρεία μελετών χωρίς καμία επιπλέον χρέωση της ΕΠΑ Αττικής. Σε περίπτωση που επιλέξει εξειδικευμένη εταιρεία για την εκτέλεση των εργασιών αυτών, θα πρέπει να υποβάλει τα αναλυτικά στοιχεία της εταιρείας αυτής (ονομασία, έδρα, company profile κλπ)

8) Επαρκής αριθμός συγκολλητών Πολυαιθυλενίου (ΡΕ), καθώς και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του πιο πρόσφατου πιστοποιητικού τους

9) Επαρκής αριθμός συγκολλητών χάλυβα και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του πιο πρόσφατου πιστοποιητικού τους

Εκτέλεση της σύμβασης
Απαιτούμενες καταθέσεις και εγγυήσεις:

Προκειμένου να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, οι υποψήφιοι πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν (εσωκλείοντας στον υποφάκελο Α) μία (1) εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70 000,00 EUR). Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από το ΤΣΜΕΔΕ.

Κύριοι όροι χρηματοδότησης και ρυθμίσεις πληρωμών και/ή παραπομπή στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν: Η Χρηματοδότηση του Έργου θα πραγματοποιηθεί από ιδίους πόρους.
Νομική μορφή που πρέπει να λάβει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο πρόκειται να ανατεθεί η σύμβαση:

Οι ενώσεις εταιρειών ή κοινοπραξίες δεν απαιτείται να έχουν περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την από κοινού Προσφορά, υποχρεούνται όμως να έχουν συντάξει ιδιωτικό συμφωνητικό δεσμευτικό για τα μέλη τους για σύσταση κοινοπραξίας σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης, καθώς και να συστήσουν κοινοπραξία με συμβολαιογραφικό έγγραφο σε περίπτωση κήρυξής τους ως αναδόχων. Κάθε μέλος της κοινοπραξίας θα ευθύνεται έναντι της ΕΠΑ Αττικής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για το σύνολο των απαιτήσεών της. Ένα (1) μέλος της Κοινοπραξίας ή Ένωσης Εταιρειών πρέπει να έχει ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 50 % ως επικεφαλής (leader). Τα ποσοστά συμμετοχής κάθε μέλους θα πρέπει να ορίζονται στο ιδιωτικό συμφωνητικό και να αναγράφονται απαραιτήτως στην επιστολή υποβολής προσφοράς. Δεν επιτρέπονται μεταβολές στα ποσοστά των μελών που συνθέτουν την κοινοπραξία ή ένωση εταιρειών. Σε αντίθετη περίπτωση, η προσφορά της ένωσης εταιρειών ή κοινοπραξίας θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Ονόματα και επαγγελματικά προσόντα του προσωπικού ✅

Διαδικασία
Διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 12 μήνες
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 2011-12-22 📅
Τόπος αποσφράγισης:

Η αποσφράγιση των φακέλων προσφοράς θα πραγματοποιηθεί σε κλειστή συνεδρίαση της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού μετά τη λήξη του χρόνου υποβολής των Προσφορών στα γραφεία της ΕΠΑ Αττικής, Λεωφ. Αθηνών 31-33 και Σπ. Πάτση, Τ.Κ. 104 47, Αθήνα.

Τόπος: Η αποσφράγιση των φακέλων προσφοράς θα πραγματοποιηθεί σε κλειστή συνεδρίαση της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού μετά τη λήξη του χρόνου υποβολής των Προσφορών στα γραφεία της ΕΠΑ Αττικής, Λεωφ. Αθηνών 31-33 και Σπ. Πάτση, Τ.Κ. 104 47, Αθήνα.
Πληροφορίες σχετικά με τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης:

Η αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών θα γίνει σε δημόσια συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής σε ημέρα, ώρα και τόπο που θα ανακοινωθεί εγγράφως στους εναπομείναντες Διαγωνιζόμενους. Οι Διαγωνιζόμενοι αυτοί δικαιούνται να παραστούν κατά την αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών με έως δύο (2) νόμιμα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, τα οποία υποχρεούνται να υπογράψουν το σχετικό πρακτικό.

Γλώσσες
Γλώσσα: Ελληνικά 🗣️

Αναθέτουσα αρχή
Επικοινωνία
Πρόσωπο επικοινωνίας: Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων
Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού
Διεύθυνση διαδικτύου: www. aerioattikis.gr 🌏

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Σώμα αναθεώρησης
Όνομα: Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής ΑΕ
Ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών 31-33 & Σπύρου Πάτση
Ταχυδρομική πόλη: Αθήνα
Ταχυδρομικός κώδικας: 104 47
Χώρα: Ελλάδα 🇬🇷
E-mail: s.giannatos@aerioattikis.gr 📧
Τηλέφωνο: +30 2103406000 📞
Διεύθυνση διαδικτύου: www. aerioattikis.gr 🌏
Φαξ: +30 2103406050 📠
Πληροφορίες για τις προθεσμίες προσφυγής:

Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την προδικαστική προσφυγή του άρθρου 4 του Νόμου 3886/2010 (ΦΕΚ Α 173/30-9-2010) περί δικαστικής προστασίας κατά την σύναψη δημοσίων συμβάσεων.

Η προδικαστική προσφυγή του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010 ασκείται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής εντός δέκα (10) ημερών αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης. Στην προσφυγή αναφέρονται ειδικώς οι νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημα της. Η προσφυγή αυτή αποτελεί όρο του παραδεκτού για την άσκηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του αρμόδιου δικαιοδοτικού σχηματισμού, χωρίς την άσκηση της οποίας τα ασφαλιστικά μέτρα κρίνονται απαράδεκτα. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προσφυγής. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω δεκαπενθήμερη προθεσμία τεκμαίρεται η απόρριψη της προσφυγής. Ο ενδιαφερόμενος εντός δέκα (10) ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προσφυγής μπορεί να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, για τους ίδιους λόγους με αυτούς της προσφυγής, ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, καθώς και η άσκηση αυτών, θα κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης.

Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επανεξέτασης
Όπως: Σώμα αναθεώρησης
Πηγή: OJS 2011/S 213-348169 (2011-11-04)

Νέες προμήθειες σε συναφείς κατηγορίες 🆕

Κατασκευαστικές εργασίες (14 νέες προμήθειες)

Εργασίες για ολόκληρες κατασκευές ή μέρη κατασκευών και έργα πολιτικού μηχανικού (12)

Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς μεγάλων αποστάσεων, καλώδια επικοινωνιών και μεταφοράς ενέργειας, αυτοκινητόδρομους, οδούς, αεροδρόμια και σιδηρόδρομους· εργασίες διάστρωσης (6)

Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς μεγάλων αποστάσεων, καλώδια επικοινωνιών και μεταφοράς ενέργειας

Κατασκευαστικές εργασίες αγωγών μεγάλων αποστάσεων για τη μεταφορά πετρελαίου και αερίου

Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς μεταφοράς αερίου