Αντικατάσταση υπάρχοντος εξοπλισμού των κεντρικών εξυπηρετητών της Αρχής, ο οποίος συνιστά τον κεντρικό κορμό της υφιστάμενης πληροφοριακής υποδομής της ΡΑΕ
Στο πλαίσιο της αποδοτικής και απρόσκοπτης λειτουργίας των υποδομών για την υποστήριξη των εφαρμογών και του λογισμικού που συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία της Αρχής είναι αναγκαία η αγορά, επέκταση και ενίσχυση υλικού (hardware) με σκοπό την αντικατάσταση υπάρχοντος εξοπλισμού στο Data Center. Συγκεκριμένα, το υλικό που είναι αναγκαίο συνίσταται στα εξής: - 2 Κεντρικοί εξυπηρετητές (Servers) σε διάταξη Υψηλής Διαθεσιμότητας - 1 Κεντρικό υποσύστημα αποθήκευσης δεδομένων - Δικτυακός εξοπλισμός για την εξυπηρέτηση των κεντρικών εξυπηρετητών και της σύνδεσης τους με τα νέα και υπάρχοντα υποσυστήματα αποθήκευσης δεδομένων. - Εξοπλισμός για backup - Λογισμικό εξυπηρετητών. - Προμήθεια Racks & Accessories - Προμήθεια απαραίτητων rack mounted monitors, keyboards κλπ. ή άλλης λύσης για απομακρυσμένη διαχείριση της ζητούμενης υποδομής. - Προμήθεια Απαραιτήτων καλωδιώσεων (Τροφοδοσίας & Redundancies, Fiber Channel & Redundancies, Δικτύου & Redundancies) - Προμήθεια Λειτουργικού συστήματος για κάθε Server ή LPAR - Προμήθεια Λογισμικού LPAR (UNIX), εάν το επιβάλει η αρχιτεκτονική - Προμήθεια Λογισμικού Διαχείρισης SAN - Προμήθεια Λογισμικού για τη διαχείριση του εξοπλισμού σε περιβάλλον υψηλής διαθεσιμότητας - Προμήθεια Λογισμικού για virtualization και εν λειτουργία μεταφοράς ιδεατών μηχανών εντός και μεταξύ των εξυπηρετητών - Προμήθεια Λογισμικού Διαχείρισης των Servers Στον παραπάνω εξοπλισμό μεταξύ άλλων θα φιλοξενηθούν όλες οι εφαρμογές στρατηγικής σημασίας για την υποστήριξη της ΡΑΕ. Ήτοι: - Το σύστημα διακίνησης εγγράφων και ροών διαδικασιών - Η γνωσιακή βάση δεδομένων της ΡΑΕ. - Όλες οι διοικητικές εφαρμογές όπως το λογιστήριο, ανάθεση εργασιών κλπ. - Το σύστημα παρακολούθησης διαδικασιών αδειοδοτήσεων. - Τα σχετικά μητρώα εταιριών που κατέχουν άδειες. - Το «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Ενέργειας» - Η δικτυακή πύλη της ΡΑΕ όπως έχει περιγραφεί στο έργο της ΚτΠ «Ενεργειακό Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα» - Άλλες εφαρμογές όπως το πληροφοριακό σύστημα πετρελαίων Οι παρούσες εφαρμογές σήμερα λειτουργούν σε συνολικά οκτώ ιδεατές μηχανές (partitions) με κατανομή τεσσάρων ιδεατών μηχανών ανά server σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας ανά δύο. Προκειμένου να παραληφθεί ο υπό προμήθεια εξοπλισμός, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προβεί στα ακόλουθα: - Εγκατάσταση εξοπλισμού - Εγκατάσταση και παραμετροποίηση λειτουργικού συστήματος - Παραμετροποίηση των servers/partitions - Εγκατάσταση και παραμετροποίηση των clusters - Εγκατάσταση και παραμετροποίηση της υποδομής SAN και του υποσυστήματος δίσκων - Επιτόπια βασική μεταφορά τεχνογνωσίας για τη διαχείριση του όλου περιβάλλοντος (λειτουργικό σύστημα, partitions, clustering, SAN). Μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς τεχνογνωσίας τα στελέχη της ΡΑΕ θα πρέπει να είναι σε θέση: - Να ορίζουν server partitions και να μεταβάλλουν τη σύνθεση αυτών - Να ορίζουν RAID arrays & LUNs στην υποδομή SAN - Να ορίζουν το assignment των LUNs στους servers. - Να διαχειρίζονται τα cluster resources - Να γνωρίζουν τις διαδικασίες backup/restore - Εκπαίδευση - Παροχή Εγγύησης καλής λειτουργίας, Συντήρησης και Υποστήριξης
Προθεσμία
Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ήταν 2013-02-20.
Η προμήθεια δημοσιεύθηκε στις 2012-12-21.
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ
17.1 Το κείμενο της παρούσας είναι διαθέσιμο αποκλειστικά και μόνο στον δικτυακό κόμβο της Αναθέτουσας Αρχής, www.rae.gr.
17.2 Η Αναθέτουσα Αρχή καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και την ορθότητα των εγγράφων που κείνται στις ηλεκτρονικές σελίδες της, ωστόσο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να την εγγυηθεί.
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ
17.1 Το κείμενο της παρούσας είναι διαθέσιμο αποκλειστικά και μόνο στον δικτυακό κόμβο της Αναθέτουσας Αρχής, www.rae.gr.
17.2 Η Αναθέτουσα Αρχή καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και την ορθότητα των εγγράφων που κείνται στις ηλεκτρονικές σελίδες της, ωστόσο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να την εγγυηθεί.
Αντικείμενο Πεδίο εφαρμογής της προμήθειας
Σύντομη περιγραφή:
Στο πλαίσιο της αποδοτικής και απρόσκοπτης λειτουργίας των υποδομών για την υποστήριξη των εφαρμογών και του λογισμικού που συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία της Αρχής είναι αναγκαία η αγορά, επέκταση και ενίσχυση υλικού (hardware) με σκοπό την αντικατάσταση υπάρχοντος εξοπλισμού στο Data Center.
Στο πλαίσιο της αποδοτικής και απρόσκοπτης λειτουργίας των υποδομών για την υποστήριξη των εφαρμογών και του λογισμικού που συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία της Αρχής είναι αναγκαία η αγορά, επέκταση και ενίσχυση υλικού (hardware) με σκοπό την αντικατάσταση υπάρχοντος εξοπλισμού στο Data Center.
Συγκεκριμένα, το υλικό που είναι αναγκαίο συνίσταται στα εξής:
- 2 Κεντρικοί εξυπηρετητές (Servers) σε διάταξη Υψηλής Διαθεσιμότητας
- 1 Κεντρικό υποσύστημα αποθήκευσης δεδομένων
- Δικτυακός εξοπλισμός για την εξυπηρέτηση των κεντρικών εξυπηρετητών και της σύνδεσης τους με τα νέα και υπάρχοντα υποσυστήματα αποθήκευσης δεδομένων.
- Εξοπλισμός για backup
- Λογισμικό εξυπηρετητών.
- Προμήθεια Racks & Accessories
- Προμήθεια απαραίτητων rack mounted monitors, keyboards κλπ. ή άλλης λύσης για απομακρυσμένη διαχείριση της ζητούμενης υποδομής.
- Προμήθεια Λειτουργικού συστήματος για κάθε Server ή LPAR
- Προμήθεια Λογισμικού LPAR (UNIX), εάν το επιβάλει η αρχιτεκτονική
- Προμήθεια Λογισμικού Διαχείρισης SAN
- Προμήθεια Λογισμικού για τη διαχείριση του εξοπλισμού σε περιβάλλον υψηλής διαθεσιμότητας
- Προμήθεια Λογισμικού για virtualization και εν λειτουργία μεταφοράς ιδεατών μηχανών εντός και μεταξύ των εξυπηρετητών
- Προμήθεια Λογισμικού Διαχείρισης των Servers
Στον παραπάνω εξοπλισμό μεταξύ άλλων θα φιλοξενηθούν όλες οι εφαρμογές στρατηγικής σημασίας για την υποστήριξη της ΡΑΕ. Ήτοι:
- Το σύστημα διακίνησης εγγράφων και ροών διαδικασιών
- Η γνωσιακή βάση δεδομένων της ΡΑΕ.
- Όλες οι διοικητικές εφαρμογές όπως το λογιστήριο, ανάθεση εργασιών κλπ.
- Το σύστημα παρακολούθησης διαδικασιών αδειοδοτήσεων.
- Τα σχετικά μητρώα εταιριών που κατέχουν άδειες.
- Το «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Ενέργειας»
- Η δικτυακή πύλη της ΡΑΕ όπως έχει περιγραφεί στο έργο της ΚτΠ «Ενεργειακό Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα»
- Άλλες εφαρμογές όπως το πληροφοριακό σύστημα πετρελαίων
Οι παρούσες εφαρμογές σήμερα λειτουργούν σε συνολικά οκτώ ιδεατές μηχανές (partitions) με κατανομή τεσσάρων ιδεατών μηχανών ανά server σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας ανά δύο.
Προκειμένου να παραληφθεί ο υπό προμήθεια εξοπλισμός, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προβεί στα ακόλουθα:
- Εγκατάσταση εξοπλισμού
- Εγκατάσταση και παραμετροποίηση λειτουργικού συστήματος
- Παραμετροποίηση των servers/partitions
- Εγκατάσταση και παραμετροποίηση των clusters
- Εγκατάσταση και παραμετροποίηση της υποδομής SAN και του υποσυστήματος δίσκων
- Επιτόπια βασική μεταφορά τεχνογνωσίας για τη διαχείριση του όλου περιβάλλοντος (λειτουργικό σύστημα, partitions, clustering, SAN). Μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς τεχνογνωσίας τα στελέχη της ΡΑΕ θα πρέπει να είναι σε θέση:
- Να ορίζουν server partitions και να μεταβάλλουν τη σύνθεση αυτών
- Να ορίζουν RAID arrays & LUNs στην υποδομή SAN
- Να ορίζουν το assignment των LUNs στους servers.
- Να διαχειρίζονται τα cluster resources
- Να γνωρίζουν τις διαδικασίες backup/restore
- Εκπαίδευση
- Παροχή Εγγύησης καλής λειτουργίας, Συντήρησης και Υποστήριξης
Περιγραφή των επιλογών:
16.1 Η ΡΑΕ δύναται να συνάψει με τον ανάδοχο του Έργου σύμβαση για την παροχή συμπληρωματικών ή νέων υπηρεσιών, σύμφωνα με τους όρους του νόμου και συγκεκριμένα ως ακολούθως:
(α) στην περίπτωση συμπληρωματικών υπηρεσιών που δεν περιλαμβάνονται στην πρώτη σύμβαση, αναγκαίων όμως λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας της αρχικής σύμβασης,
- όταν αυτές δεν μπορούν να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, ή
- όταν μπορούν να διαχωριστούν, είναι όμως απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της.
Οι συμπληρωματικές αυτές υπηρεσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της κύριας σύμβασης.
(β) στην περίπτωση νέων υπηρεσιών που συνιστούν επανάληψη παρόμοιων υπηρεσιών που είχαν ανατεθεί στον αρχικό ανάδοχο και αποτελούν συνέχεια ή συμπλήρωση της αρχικής σύμβασης, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει τριετία (3ετία) από αυτή και εξασφαλίζονται οι ίδιοι όροι και προϋποθέσεις με δυνατότητα τιμαριθμικής αναπροσαρμογής.
(β) στην περίπτωση νέων υπηρεσιών που συνιστούν επανάληψη παρόμοιων υπηρεσιών που είχαν ανατεθεί στον αρχικό ανάδοχο και αποτελούν συνέχεια ή συμπλήρωση της αρχικής σύμβασης, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει τριετία (3ετία) από αυτή και εξασφαλίζονται οι ίδιοι όροι και προϋποθέσεις με δυνατότητα τιμαριθμικής αναπροσαρμογής.
16.2 Η αμοιβή του Αναδόχου για τις προαναφερόμενες υπηρεσίες θα προκύψει βάσει των τιμών της Σύμβασης, σε περίπτωση δε που πρόκειται για υπηρεσίες, για τις οποίες δεν προβλέπεται αμοιβή στη Σύμβαση, κατόπιν διαπραγμάτευσης, λαμβάνοντας υπόψη την αντίστοιχη αμοιβή για παρόμοιες υπηρεσίες της οικονομικής προσφοράς, την τεχνική προσφορά και τη φύση και το μέγεθος των πρόσθετων υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση η αμοιβή των υπηρεσιών αυτών δεν θα υπερβαίνει το 50% της Οικονομικής Προσφοράς του Αναδόχου.
16.2 Η αμοιβή του Αναδόχου για τις προαναφερόμενες υπηρεσίες θα προκύψει βάσει των τιμών της Σύμβασης, σε περίπτωση δε που πρόκειται για υπηρεσίες, για τις οποίες δεν προβλέπεται αμοιβή στη Σύμβαση, κατόπιν διαπραγμάτευσης, λαμβάνοντας υπόψη την αντίστοιχη αμοιβή για παρόμοιες υπηρεσίες της οικονομικής προσφοράς, την τεχνική προσφορά και τη φύση και το μέγεθος των πρόσθετων υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση η αμοιβή των υπηρεσιών αυτών δεν θα υπερβαίνει το 50% της Οικονομικής Προσφοράς του Αναδόχου.
Νομικές, οικονομικές, χρηματοπιστωτικές και τεχνικές πληροφορίες Όροι συμμετοχής
Καταλληλότητα για άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας:
Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75), με θεώρηση γνησίου υπογραφής, ταυτόχρονα ή μεταγενέστερα της σύνταξής της, στην οποία:
1. Να αναγράφονται τα στοιχεία του Διαγωνισμού ή της διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο συμμετέχουν.
2. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους:
-Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ.2 του άρθρου 6 του π.δ. 118/2007 (ήτοι για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας). Ειδικότερα τα νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν τη συγκεκριμένη ως άνω υπεύθυνη δήλωση για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και το διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες. (Α.Ε.)
Καταλληλότητα για άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
-Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ.2 του άρθρου 6 του π.δ. 118/2007 (ήτοι για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας). Ειδικότερα τα νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν τη συγκεκριμένη ως άνω υπεύθυνη δήλωση για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και το διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες. (Α.Ε.)
- Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ.2 του άρθρου 6 του π.δ.118/2007 καταστάσεις (ήτοι σε κατάσταση πτώχευσης και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης).
-Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ.α της παρ.2 του άρθρου 6 του π.δ. 118/2007.
-Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. 4 του εδ. α της παρ. 2 και στην περίπτωση 3 του εδ.β της παρ. 2 του π.δ. 118/2007.
- Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην πε.(2) του εδ. γ της παρ.2 του άρθρου 6 του π.δ. 118/2007 κατάσταση. Ειδικότερα τα νομικά πρόσωπα πρέπει να αναφέρουν στη συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99επ. του Πτωχευτικού Κώδικα, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
Καταλληλότητα για άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
- Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην πε.(2) του εδ. γ της παρ.2 του άρθρου 6 του π.δ. 118/2007 κατάσταση. Ειδικότερα τα νομικά πρόσωπα πρέπει να αναφέρουν στη συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99επ. του Πτωχευτικού Κώδικα, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
- Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρούσας παρ. 7.1Γ2, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 παρ. 2 ΒII του π.δ. 118/2007.
Οικονομική και χρηματοοικονομική κατάσταση:
Αντίγραφο, ή απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης, ή υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75) με θεώρηση γνησίου υπογραφής, ταυτόχρονα, ή μεταγενέστερα της σύνταξής της, περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου των εργασιών της που αφορά ειδικότερα προμήθεια υλικών αντίστοιχων του αντικειμένου, κατά την τελευταία τριετία (2009, 2010 και 2011).
Αντίγραφο, ή απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης, ή υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75) με θεώρηση γνησίου υπογραφής, ταυτόχρονα, ή μεταγενέστερα της σύνταξής της, περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου των εργασιών της που αφορά ειδικότερα προμήθεια υλικών αντίστοιχων του αντικειμένου, κατά την τελευταία τριετία (2009, 2010 και 2011).
Εάν η επιχείρηση λειτουργεί, ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες, κατά το χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.
Εάν η επιχείρηση λειτουργεί, ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες, κατά το χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.
Σε περίπτωση υποψηφίων, που δεν έχουν κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων, είναι υποχρεωτική η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης περί της χρηματοοικονομικής τους κατάστασης, κατά τα αναφερόμενα παραπάνω, ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού αποδεικτικού εγγράφου.
Σε περίπτωση υποψηφίων, που δεν έχουν κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων, είναι υποχρεωτική η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης περί της χρηματοοικονομικής τους κατάστασης, κατά τα αναφερόμενα παραπάνω, ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού αποδεικτικού εγγράφου.
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:
Φάκελο Τεχνικών Στοιχείων, όπου οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να αποδείξουν την τεχνική ικανότητά τους, με την προσκόμιση των κάτωθι:
α) Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) με θεώρηση γνησίου υπογραφής, ταυτόχρονα ή μεταγενέστερα της σύνταξής της, περί συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης του διαγωνισμού με θεώρηση γνησίου υπογραφής, ταυτόχρονα ή μεταγενέστερα της σύνταξής της.
α) Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) με θεώρηση γνησίου υπογραφής, ταυτόχρονα ή μεταγενέστερα της σύνταξής της, περί συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης του διαγωνισμού με θεώρηση γνησίου υπογραφής, ταυτόχρονα ή μεταγενέστερα της σύνταξής της.
β) Τεχνική Προσφορά, η οποία αποτελείται από τις εξής ενότητες:
Το τμήμα τεχνικής προσφοράς διακρίνεται σε κατά μέγιστο δύο μέρη, το περιεχόμενο των οποίων περιγράφεται στην συνέχεια:
Στο πρώτο μέρος θα υπάρχουν οι «Πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών» όπου και θα αναπτύσσονται οι συμπληρωμένοι πίνακες συμμόρφωσης των Τεχνικών και Λειτουργικών απαιτήσεων του έργου (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). Επίσης στο ίδιο μέρος αναπτύσσονται οι διαδικασίες για τη διασφάλιση της ποιότητας, και η αντιμετώπιση των απαιτήσεων της διακήρυξης συνοπτικά.
Στο πρώτο μέρος θα υπάρχουν οι «Πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών» όπου και θα αναπτύσσονται οι συμπληρωμένοι πίνακες συμμόρφωσης των Τεχνικών και Λειτουργικών απαιτήσεων του έργου (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). Επίσης στο ίδιο μέρος αναπτύσσονται οι διαδικασίες για τη διασφάλιση της ποιότητας, και η αντιμετώπιση των απαιτήσεων της διακήρυξης συνοπτικά.
Στο δεύτερο μέρος, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καταθέσει στοιχεία που τεκμηριώνουν επαρκώς την τεχνική του προσφορά. Ως τέτοια θεωρούνται σχέδια, τεχνικά φυλλάδια, παρουσιάσεις και άλλο υλικό τεχνικής τεκμηρίωσης.
Τεχνική προσφορά η οποία δεν διαθέτει την ως άνω προδιαγεγραμμένη δομή συνδυασμένη με αυτή που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας Διακήρυξης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) προτύπων:
Έγγραφο με τίτλο «Περιγραφή και εμπειρία του Προσφέροντος», υπό τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75), με θεώρηση γνησίου υπογραφής, ταυτόχρονα ή μεταγενέστερα της σύνταξής της, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω στοιχεία:
Έγγραφο με τίτλο «Περιγραφή και εμπειρία του Προσφέροντος», υπό τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75), με θεώρηση γνησίου υπογραφής, ταυτόχρονα ή μεταγενέστερα της σύνταξής της, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω στοιχεία:
- Περιγραφή του Προσφέροντος
Περιγραφή του συνόλου των δραστηριοτήτων του Προσφέροντος: αντικείμενο, υπηρεσίες, πελατολόγιο.
- Εμπειρία του Προσφέροντος. Λεπτομερής περιγραφή της πρότερης εμπειρίας του Προσφέροντος, ειδικά συστάσεις για προηγούμενη εμπειρία προμήθειας υλικών αντίστοιχων του αντικειμένου του παρόντος έργου. Κατάλογος εταιρειών στον οποίο να αναφέρονται παρόμοια έργα που έχουν υλοποιηθεί από τον υποψήφιο και οι παραλήπτες αυτών και περιγραφή των σχετικών έργων και του ρόλου που είχε ο Προσφέρων, συνοδευόμενος από έγγραφα όπως βεβαιώσεις Οριστικής Παραλαβής τους, συστατικές επιστολές.
- Εμπειρία του Προσφέροντος. Λεπτομερής περιγραφή της πρότερης εμπειρίας του Προσφέροντος, ειδικά συστάσεις για προηγούμενη εμπειρία προμήθειας υλικών αντίστοιχων του αντικειμένου του παρόντος έργου. Κατάλογος εταιρειών στον οποίο να αναφέρονται παρόμοια έργα που έχουν υλοποιηθεί από τον υποψήφιο και οι παραλήπτες αυτών και περιγραφή των σχετικών έργων και του ρόλου που είχε ο Προσφέρων, συνοδευόμενος από έγγραφα όπως βεβαιώσεις Οριστικής Παραλαβής τους, συστατικές επιστολές.
- Δηλώσεις αναφορικά με την τεχνική ικανότητα, αρτιότητα και υποδομή του Προσφέροντα.
Στην ως άνω υπεύθυνη δήλωση πρέπει να βεβαιώνεται ότι τα ανωτέρω έργα εκτελέστηκαν καλώς, και η ως άνω «Περιγραφή και εμπειρία της εταιρείας» πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφα όπως πιστοποιητικά, συστατικές επιστολές, συμβάσεις ή και παραστατικά των παραληπτών των ως άνω έργων.
Στην ως άνω υπεύθυνη δήλωση πρέπει να βεβαιώνεται ότι τα ανωτέρω έργα εκτελέστηκαν καλώς, και η ως άνω «Περιγραφή και εμπειρία της εταιρείας» πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφα όπως πιστοποιητικά, συστατικές επιστολές, συμβάσεις ή και παραστατικά των παραληπτών των ως άνω έργων.
Στ.4. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001/2000 ή ισοδύναμο για τις σχετικές υπηρεσίες με το έργο και τη διασφάλιση ποιότητας που εφαρμόζει.
Στ.5. Πιστοποίηση του Προσφέροντα, από την κατασκευάστρια εταιρεία του εξοπλισμού, για την καταλληλότητα του όσον αφορά στην εγκατάσταση και υποστήριξη του προσφερόμενου εξοπλισμού.
Εκτέλεση της σύμβασης
Απαιτούμενες καταθέσεις και εγγυήσεις:
Εγγύηση Συμμετοχής.
Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 25 του π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α' 150), υποβάλλεται από τους διαγωνιζόμενους Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό υπέρ της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα το οποίο λειτουργεί νόμιμα εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και έχει σύμφωνα με τα ισχύοντα δικαίωμα έκδοσης τέτοιας εγγύησης. Το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΦΠΑ ήτοι 14.760,00 ευρώ.
Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 25 του π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α' 150), υποβάλλεται από τους διαγωνιζόμενους Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό υπέρ της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα το οποίο λειτουργεί νόμιμα εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και έχει σύμφωνα με τα ισχύοντα δικαίωμα έκδοσης τέτοιας εγγύησης. Το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΦΠΑ ήτοι 14.760,00 ευρώ.
Αναγκαία στοιχεία της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής κατά την υποβολή της με την προσφορά είναι:
(1) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει το ως άνω ποσοστό 5% επί της ανώτατης προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΦΠΑ μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση της ΡΑΕ
(2) ο αριθμός της Διακήρυξης
(3) το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση
(4) η ημερομηνία έκδοσης της
(5) τα στοιχεία του προσφέροντα υπέρ του οποίου εκδίδεται.
Τυχόν ελλείψεις της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής πέραν των ως άνω αναγκαίων στοιχείων, μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων, εντός προθεσμίας 5 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή από τη ΡΑΕ.
Επιπλέον, η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
(6) Τους όρους ότι:
i. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως
ii. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της ΡΑΕ και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.
iii. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
iv. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της ΡΑΕ, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
(7) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς και σε κάθε περίπτωση, μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής.
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής που αφορά τον Ανάδοχο, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης του Έργου και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής των λοιπών διαγωνιζομένων επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία οριστικής ανακοίνωσης της κατακύρωσης.
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής που αφορά τον Ανάδοχο, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης του Έργου και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής των λοιπών διαγωνιζομένων επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία οριστικής ανακοίνωσης της κατακύρωσης.
Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένδικων μέσων ή παραίτησης από αυτά.
Κατά την παρ. 5 του άρθρου 25 του π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α' 150), ο διαγωνιζόμενος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται κατά την υπογραφή της Σύμβασης, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης από αναγνωρισμένο πιστωτικό ή τραπεζικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και έχει σύμφωνα με τα ισχύοντα δικαίωμα έκδοσης τέτοιας εγγύησης. Το ποσό της εν λόγω εγγύησης πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί της κατακυρωθείσας τιμής, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ όπου προβλέπεται. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη Σύμβαση, ή να καταθέσει προ της υπογραφής αυτής την Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση που απορρέει από τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, θα κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η Εγγύηση Συμμετοχής θα καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της ΡΑΕ μετά την έκδοση σχετικής της απόφασης.
Κατά την παρ. 5 του άρθρου 25 του π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α' 150), ο διαγωνιζόμενος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται κατά την υπογραφή της Σύμβασης, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης από αναγνωρισμένο πιστωτικό ή τραπεζικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και έχει σύμφωνα με τα ισχύοντα δικαίωμα έκδοσης τέτοιας εγγύησης. Το ποσό της εν λόγω εγγύησης πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί της κατακυρωθείσας τιμής, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ όπου προβλέπεται. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη Σύμβαση, ή να καταθέσει προ της υπογραφής αυτής την Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση που απορρέει από τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, θα κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η Εγγύηση Συμμετοχής θα καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της ΡΑΕ μετά την έκδοση σχετικής της απόφασης.
Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
(1) Την ημερομηνία έκδοσης.
(2) Τον εκδότη.
(3) Το ότι απευθύνεται στη ΡΑΕ.
(4) Τον αριθμό της εγγύησης.
(5) Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.
(6) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του Αναδόχου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
(7) Τους όρους ότι:
i. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως.
(8) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τις υπηρεσίες που παρέχονται.
(9) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, ήτοι τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση η ΡΑΕ υποχρεούται να παραλάβει το τελικό Παραδοτέο, πλέον των δύο (2) μηνών.
(9) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, ήτοι τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση η ΡΑΕ υποχρεούται να παραλάβει το τελικό Παραδοτέο, πλέον των δύο (2) μηνών.
Το ποσό των ως άνω εγγυητικών επιστολών αναγράφεται υποχρεωτικά σε Ευρώ.
Διαδικασία
Διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 180 ημέρες
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 2013-02-20 📅
Κριτήρια απονομής
Κριτήριο: 1. Προδιαγραφές εξοπλισμού πληρότητα με τις προδιαγραφές, λειτουργικές ικανότητες, ομοιομορφία. (70)
2. Ποιότητα προσφερόμενου εξοπλισμού, ολοκλήρωση, αξιοπιστία λειτουργίας. (20)
3. Σαφήνεια περιγραφόμενων ερσαφής περιγραφή των παραδοτέων του έργου (10)
4. Τεχνικές Υπηρεσίες – Υπηρεσίες Συντήρησης –Υπηρεσίες υποστήριξης (60)
5. Χρόνος Παράδοσης. (20)
6. Εκπαίδευση (20)
Γλώσσες
Γλώσσα: Ελληνικά 🗣️
Αναθέτουσα αρχή Ταυτότητα
Άλλος τύπος αναθέτουσας αρχής: Other
Επικοινωνία
Πρόσωπο επικοινωνίας: Naτασσα μπαξεβανακη
Διεύθυνση διαδικτύου: www.rae.gr🌏
Αναφορά Πρόσθετες πληροφορίες
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ
17.1 Το κείμενο της παρούσας είναι διαθέσιμο αποκλειστικά και μόνο στον δικτυακό κόμβο της Αναθέτουσας Αρχής, www.rae.gr.
17.2 Η Αναθέτουσα Αρχή καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και την ορθότητα των εγγράφων που κείνται στις ηλεκτρονικές σελίδες της, ωστόσο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να την εγγυηθεί.
Συμπληρωματικές πληροφορίες Σώμα αναθεώρησης
Πληροφορίες για τις προθεσμίες προσφυγής:
ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ
Στην παρούσα Διακήρυξη εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α' 173), περί δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. Σε διαφορές διεπόμενες από το ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173) δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ή εσωτερικών κανονισμών που προβλέπουν την άσκηση διοικητικών προσφυγών κατά εκτελεστών πράξεων, ή παραλείψεων της διαδικασίας διεξαγωγής δημόσιων διαγωνισμών.
Στην παρούσα Διακήρυξη εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α' 173), περί δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. Σε διαφορές διεπόμενες από το ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173) δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ή εσωτερικών κανονισμών που προβλέπουν την άσκηση διοικητικών προσφυγών κατά εκτελεστών πράξεων, ή παραλείψεων της διαδικασίας διεξαγωγής δημόσιων διαγωνισμών.
Πριν υποβάλει την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 5 του ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173), ο ενδιαφερόμενος οφείλει σύμφωνα με το άρθρο 4 του ιδίου νόμου, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΡΑΕ, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Ως πλήρης νοείται η γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντά του και της αιτιολογίας της. Η πράξη, καθώς και κάθε στοιχείο της αιτιολογίας της, μπορεί να αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο με τηλεομοιοτυπία, ή ηλεκτρονικό µέσο. Ειδικώς, η απόφαση ανάθεσης της σύμβασης περιλαμβάνει τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 40 του π.δ. 59/2007 (ΦΕΚ Α΄ 63) ή, κατά περίπτωση, της παρ. 2 του άρθρου 35 του π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄ 64) και αναφέρει τις προθεσμίες αναστολής σύναψης της σύμβασης, όπως προκύπτουν από την παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
Πριν υποβάλει την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 5 του ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173), ο ενδιαφερόμενος οφείλει σύμφωνα με το άρθρο 4 του ιδίου νόμου, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΡΑΕ, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Ως πλήρης νοείται η γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντά του και της αιτιολογίας της. Η πράξη, καθώς και κάθε στοιχείο της αιτιολογίας της, μπορεί να αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο με τηλεομοιοτυπία, ή ηλεκτρονικό µέσο. Ειδικώς, η απόφαση ανάθεσης της σύμβασης περιλαμβάνει τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 40 του π.δ. 59/2007 (ΦΕΚ Α΄ 63) ή, κατά περίπτωση, της παρ. 2 του άρθρου 35 του π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄ 64) και αναφέρει τις προθεσμίες αναστολής σύναψης της σύμβασης, όπως προκύπτουν από την παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
Η προδικαστική προσφυγή κοινοποιείται με φροντίδα του προσφεύγοντος στον εκπρόσωπο ή τον αντίκλητο κάθε θιγόμενου από τυχόν ολική ή μερική παραδοχή της προδικαστικής προσφυγής. Η παράλειψη της κοινοποίησης αυτής δεν επάγεται απαράδεκτο της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων σε περίπτωση απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής.
Η προδικαστική προσφυγή κοινοποιείται με φροντίδα του προσφεύγοντος στον εκπρόσωπο ή τον αντίκλητο κάθε θιγόμενου από τυχόν ολική ή μερική παραδοχή της προδικαστικής προσφυγής. Η παράλειψη της κοινοποίησης αυτής δεν επάγεται απαράδεκτο της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων σε περίπτωση απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής.
Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά πράξης, η οποία δέχεται εν όλω, ή εν μέρει προσφυγή άλλου προσώπου.
Σύμφωνα με τα άρθρα 63 παρ.1 και 113 του ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α' 51), η ΡΑΕ οφείλει να αποφανθεί αιτιολογημένα, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και, αν την κρίνει βάσιμη, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. Η Αρχή μπορεί πάντως να δεχθεί εν όλω ή εν μέρει την προδικαστική προσφυγή και μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, έως την προτεραία της συζήτησης της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, στην περίπτωση δε αυτή καταργείται αντιστοίχως η δίκη επί της εν λόγω αίτησης κατά το μέρος για το οποίο έγινε αποδεκτή η προδικαστική προσφυγή του αιτούντος. Η ΡΑΕ δύναται επίσης να παραθέσει αρχική, ή συμπληρωματική αιτιολογία για την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής, η οποία πρέπει να περιέλθει στο δικαστήριο το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την, αρχική ή μετ' αναβολή, δικάσιμο της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. Η καθυστερημένη περιέλευση του σχετικού εγγράφου δεν υποχρεώνει το δικαστήριο σε αναβολή.
Σύμφωνα με τα άρθρα 63 παρ.1 και 113 του ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α' 51), η ΡΑΕ οφείλει να αποφανθεί αιτιολογημένα, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και, αν την κρίνει βάσιμη, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. Η Αρχή μπορεί πάντως να δεχθεί εν όλω ή εν μέρει την προδικαστική προσφυγή και μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, έως την προτεραία της συζήτησης της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, στην περίπτωση δε αυτή καταργείται αντιστοίχως η δίκη επί της εν λόγω αίτησης κατά το μέρος για το οποίο έγινε αποδεκτή η προδικαστική προσφυγή του αιτούντος. Η ΡΑΕ δύναται επίσης να παραθέσει αρχική, ή συμπληρωματική αιτιολογία για την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής, η οποία πρέπει να περιέλθει στο δικαστήριο το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την, αρχική ή μετ' αναβολή, δικάσιμο της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. Η καθυστερημένη περιέλευση του σχετικού εγγράφου δεν υποχρεώνει το δικαστήριο σε αναβολή.
Ο ενδιαφερόμενος εντός δέκα (10) ημερών από την ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής του μπορεί να ασκήσει ασφαλιστικά μέτρα ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία δεν επιτρέπεται να προβάλει αιτιάσεις διαφορετικές από τις αιτιάσεις της προδικαστικής προσφυγής.
Ο ενδιαφερόμενος εντός δέκα (10) ημερών από την ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής του μπορεί να ασκήσει ασφαλιστικά μέτρα ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία δεν επιτρέπεται να προβάλει αιτιάσεις διαφορετικές από τις αιτιάσεις της προδικαστικής προσφυγής.
Σημειώνεται ότι η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής, η άσκησή της και η προθεσμία και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κωλύουν τη σύναψη της Σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
Σημειώνεται ότι η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής, η άσκησή της και η προθεσμία και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κωλύουν τη σύναψη της Σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
Πηγή: OJS 2012/S 247-407414 (2012-12-21)
Συμπληρωματικά στοιχεία (2013-05-27) Αντικείμενο Μεταδεδομένα προκήρυξης
Τύπος εγγράφου: Συμπληρωματικά στοιχεία
Αναφορά Ημερομηνίες
Ημερομηνία αποστολής: 2013-05-27 📅
Ημερομηνία δημοσίευσης: 2013-05-30 📅
Αναγνωριστικά
Αριθμός προκήρυξης: 2013/S 103-175636
Αναφέρεται στην προκήρυξη: 2012/S 247-407414
Τεύχος ΕΕ-S: 103
Πηγή: OJS 2013/S 103-175636 (2013-05-27)