Ανάθεση Υπηρεσιών για την διαχείριση της Προστατευόμενης Περιοχής Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα:1.Σχεδιασμός και υλοποίηση έρευνας της βόσκησης στο Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού Λουδία - Αλιάκμονα 2.Έρευνα για την εκτίμηση της οικολογικής παροχής στο Εθνικό Πάρκο 3.Πρωτόκολλο περιβαλλοντικής διαχείρισης ορυζώνων 4.Δράσεις ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης 5.Σχεδιασμός και υλοποίηση βάσης δεδομένων περιγραφικών και χωρικών πληροφοριών 6.Πρόγραμμα εποπτείας και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης ειδών ψαριών κοινοτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα

Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξίου - Λούδια - Αλιάκμονα

Οι συμβάσεις που θα προκύψουν από τον τμηματικό διαγωνισμό αφορούν στην ανάθεση των υπηρεσιών που ονοματίζονται στο ΙΙ.1.1παραπάνω σημείο και αφορούν στην υλοποίηση της Πράξης "Στήριξη της λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα με σκοπό τη διαχείριση της περιοχής ευθύνης του", με κωδικό 2010ΕΠ00880038, συνολικού προϋπολογισμού 3.957.836,11EUR που έχει εγκριθεί για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Μακεδονία - Θράκη 2007-2013".

Προθεσμία

Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ήταν 2013-09-30. Η προμήθεια δημοσιεύθηκε στις 2013-07-31.

Προμηθευτές

Οι ακόλουθοι προμηθευτές αναφέρονται στις αποφάσεις ανάθεσης ή σε άλλα έγγραφα προμηθειών:

• Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας–Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων–Υγροτόπων

Ποιος

• Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξίου - Λούδια - Αλιάκμονα

Τι

Πού

• Ημαθία / Imathia
• Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
• Κιλκίς / Kilkis
• Πέλλα / Pella
• Πιερία / Pieria

Ιστορικό προμηθειών

Ημερομηνία	Έγγραφο
2013-07-31	Προκήρυξη σύμβασης
2014-06-02	Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης

Προκήρυξη σύμβασης (2013-07-31)
Αντικείμενο
Πεδίο εφαρμογής της προμήθειας
Τίτλος: Διαχείριση φυσικών πηγών ή υπηρεσίες στρατηγικού σχεδιασμού διατήρησης
Ποσότητα ή έκταση: Όπως αναφέρεται στο τεύχος της προκήρυξης420 325,20
Συνολική αξία της σύμβασης: 56 910,57 💰
Μεταδεδομένα προκήρυξης
Πρωτότυπη γλώσσα: Ελληνικά 🗣️
Τύπος εγγράφου: Προκήρυξη σύμβασης
Φύση της σύμβασης: Υπηρεσίες
Κανονισμός: Ευρωπαϊκή Ένωση, με συμμετοχή χωρών της GPA
Κοινό λεξιλόγιο για δημόσιες συμβάσεις (CPV)
Κωδικός: Διαχείριση φυσικών πηγών ή υπηρεσίες στρατηγικού σχεδιασμού διατήρησης 📦

Διαδικασία
Τύπος διαδικασίας: Ανοικτή διαδικασία
Τύπος προσφοράς: Υποβολή για ένα ή περισσότερα τμήματα
Κριτήρια απονομής
Η πλέον συμφέρουσα οικονομικώς προσφορά

Αναθέτουσα αρχή
Ταυτότητα
Χώρα: Ελλάδα 🇬🇷
Τύπος αναθέτουσας αρχής: Άλλη
Όνομα αναθέτουσας αρχής: Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξίου - Λούδια - Αλιάκμονα
Ταχυδρομική διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου
Ταχυδρομικός κώδικας: 573 00
Ταχυδρομική πόλη: Χαλάστρα
Επικοινωνία
Διεύθυνση διαδικτύου: http://www.axiosdelta.gr 🌏
E-mail: info@axiosdelta.gr 📧
Τηλέφωνο: +30 2310794811 📞
Φαξ: +30 2310794368 📠

Αναφορά
Ημερομηνίες
Ημερομηνία αποστολής: 2013-07-31 📅
Προθεσμία υποβολής: 2013-09-30 📅
Ημερομηνία δημοσίευσης: 2013-08-03 📅
Αναγνωριστικά
Αριθμός προκήρυξης: 2013/S 150-261104
Τεύχος ΕΕ-S: 150
Πρόσθετες πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι έχουντη δυνατότητα να λάβουν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη δημοπράτησης ή το αντικέίμενο των υπηρεσιών. Τυχόν ερωτήσεις υποβάλλονται γραπτώς και μέχρι έξι (6) ημέρες πρίν την ημερομηνία υποβολής προσφορών. Τα κριτήρια ανάθεσης αναφέρονται στο τεύχος προκήρυξης ανοιχτού διαγωνσμού που διατίθεται από την αναθέτουσα αρχή.

Αντικείμενο
Πεδίο εφαρμογής της προμήθειας
Σύντομη περιγραφή:

Αριθμός τμήματος: 1
Τίτλος του τμήματος: Σχεδιασμός και υλοποίηση έρευνας της βόσκησης στο Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα
Σύντομη περιγραφή: Έρευνα Βόσκησης
Ποσότητα ή έκταση: Όπως αναφέρεται στο τεύχος της Προκήρυξης
Διάρκεια: 22 μήνες
Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα:

Σε κάθε περίπτωση, η παροχή των υπηρεσιών, μετά την όποια παράταση ή μετάθεση τυχόν χορηγηθεί, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, ελεχθεί και αποπληρωθεί έως 31/12/2015

Αριθμός τμήματος: 2
Τίτλος του τμήματος: Έρευνα για την εκτίμηση της οικολογικής παροχής στο Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα
Σύντομη περιγραφή: Έρευνα οικολογικής παροχής
Ποσότητα ή έκταση: Όπως αναφέρετε στο τεύχος προκήρυξης
Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα:

Σε κάθε περίπτωση, η παροχή των υπηρεσιών, μετά την όποια παράταση ή μετάθση τυχόν χορηγηθεί, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, ελεγχθεί και αποπληρωθεί εως 31/12/2015

Αριθμός τμήματος: 3
Τίτλος του τμήματος: Πρωτόκολλο περιβαλλοντικής διαχείρισης ορυζώνων
Σύντομη περιγραφή: Πρωτόκολλο περιβαλλοντικής διαχείρισης ορυζώνων
Ποσότητα ή έκταση: Όπως αναφέρεται στο τεύχος της προκήρυξης
Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα:

Σε κάθε περίπτωση, η παροχή των υπηρεσιών, μετά την όποια παράταση ή μετάθεση τυχόν χορηγηθεί, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, ελεγχθεί και αποπληρωθεί έως 31/12/2015

Αριθμός τμήματος: 4
Τίτλος του τμήματος: Δράσεις ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης
Σύντομη περιγραφή: Δράσεις ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης
Αριθμός τμήματος: 5
Τίτλος του τμήματος: Σχεδιασμός και υλοποίηση βάσης δεδομένων περιγραφικών και χωρικών πληροφοριών
Σύντομη περιγραφή: Βάση Δεδομένων
Διάρκεια: 12 μήνες
Αριθμός τμήματος: 6
Τίτλος του τμήματος: Πρόγραμμα εποπτείας και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης ειδών ψαριών κοινοτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα
Σύντομη περιγραφή: Υπηρεσίες παρακολούθησης ειδών ψαριών
Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα:

Σε κάθε περίπτωση, η παροχή των υπηρεσιών, μετά την όποια παράταση ή μετάθεση τυχον χορηγηθεί, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, ελεχθεί και αποπληρωθεί έως 31/12/2015

Ονομασία του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ έργου ή προγράμματος:

Η σύμβαση συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και συγκεκριμένα από πιστώσεια του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Μακεδονία - Θράκη 2007-2013" στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ

Νομικές, οικονομικές, χρηματοπιστωτικές και τεχνικές πληροφορίες
Όροι συμμετοχής
Καταλληλότητα για άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας:

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Νόμο 2513/1997, που ικανοποιούν τους γενικούς και ειδικούς όρους και περιορισμούς τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που προκύπτουν ευθέως από τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής.

Οι υποψήφιοι που δεν είναι φυσικά πρόσωπα, θα πρέπει να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών που θα είναι υπεύθυνα για την παροχή των Υπηρεσιών.

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης οι ενώσεις ή/και κοινοπραξίες προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που προβλέπονται στο Π.Δ. 118/2007. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι :

- στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται ο υπεύθυνος (συντονιστής) της ένωσης / κοινοπραξίας, ο κοινός εκπρόσωπος, το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της ένωσης / κοινοπραξίας σε αυτήν και το ειδικό μέρος του έργου με το οποίο θα ασχοληθεί κάθε μέλος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου.

- όλα τα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου.

- Η ομάδα έργου που θα προκύψει να πληροί τα κριτήρια της παραγράφου 3.3.2 για κάθε Τμήμα που θα υποβληθεί η προσφορά.

Όσον αφορά το τμήμα 4 (υποέργα 14 & 15), ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να έχει πιστοποιηθεί κατά το πρότυπο του ΕΛΟΤ 1435:2009 ή αντίστοιχο ισοδύναμο του για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις

Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) προτύπων:

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τη χρηματοπιστωτική και οικονομική ικανότητα για την Εκτέλεση του Έργου. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του Υποψηφίου Αναδόχου για το σύνολο των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων θα πρέπει να υπερβαίνει το 200% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Τμήματος. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο συνολικός κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να αντιστοιχεί στο 200% του υπό ανάθεση Τμήματος. Ο υποψήφιος ανάδοχος δύναται να αποδείξει τη χρηματοοικονομική του επάρκεια:

Α) Με την περιγραφή των οικονομικών μεγεθών (μετοχικό κεφάλαιο, κύκλος εργασιών, κέρδη) των τριών τελευταίων ετών (2010-2012).

Β) Με ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών ή εκκαθαριστικά σημειώματα της εφορίας σε περίπτωση φυσικών προσώπων, των τριών τελευταίων (3) οικονομικών χρήσεων (2010-2012), καθώς και τις καταστάσεις των αποτελεσμάτων χρήσης, εφόσον ο προσφέρων υποχρεούται στην κατάρτιση και δημοσίευση τους.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο ισολογισμός του 2012 δεν έχει δημοσιευθεί, οι προσφέροντες υποβάλλουν επικυρωμένο φωτοαντίγραφο θεωρημένου από την Εφορία ισοζύγιο μηνός Δεκεμβρίου 2012. Το ισοζύγιο πρέπει να συνοδεύεται από κατάσταση στην οποία εμφανίζεται ο Συνολικός Κύκλος Εργασιών για τη χρήση του 2012 και από ποιους λογαριασμούς του ισοζυγίου αποτελείται αυτός.

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλες τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες, οι οποίες αποδεικνύονται με τα ακόλουθα:

(α) Γενικές πληροφορίες για την επιχειρηματική δομή (νομική μορφή, έτος ίδρυσης, οργάνωση, εύρος δραστηριοτήτων), την τεχνική υποδομή (γραφεία, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, λογισμικό), το απασχολούμενο προσωπικό και τη δυνατότητα παροχής των ζητούμενων υπηρεσιών, καθώς και περιγραφή των μέσων ποιοτικού ελέγχου των παρεχομένων από αυτόν υπηρεσιών.

(β) Πρόσφατη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, θεωρημένη από αρμόδια αρχή

(γ) Βιογραφικά σημειώματα σύμφωνα με το Παράρτημα Δ της παρούσας από τα οποία να προκύπτουν οι τίτλοι σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών που θα ασχοληθούν με τις Υπηρεσίες.

(δ) Πίνακα πρόσφατων (των τελευταίων τριών χρόνων) σχετικών έργων, αναλόγου φύσεως και μεγέθους, που ολοκληρώθηκαν επιτυχώς από τον Προσφέροντα, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Θα πρέπει να εμφαίνεται αναλυτικά το αντικείμενο, η αμοιβή ή το κόστος και το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών ή εκτέλεσης των έργων, καθώς και οι αποδέκτες ή οι χρηματοδότες τους, δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς. Θα πρέπει τα σχετικά στοιχεία να είναι όσο το δυνατόν πιο αναλυτικά και εμπεριστατωμένα ώστε να δίνουν σαφή εικόνα της εμπειρίας του Προσφέροντος σε παρόμοιες με τις ζητούμενες υπηρεσίες ή εργασίες. Αν οι παραλήπτες των έργων ή οι χρηματοδότες είναι φορείς του δημοσίου τομέα, οι παραδόσεις ή η ολοκλήρωση των εργασιών να αποδεικνύονται με πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής ή άλλο έγγραφο που έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από την κατά περίπτωση αναθέτουσα αρχή. Αν ο παραλήπτης ή ο χρηματοδότης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται είτε πιστοποιητικό που συντάσσει ο ιδιώτης, είτε απλή δήλωση του υποψηφίου στην οποία θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου παρακολούθησης/παραλαβής του έργου εκ μέρους του χρηματοδότη/αντισυμβαλλομένου.

(ε) Αναφορά του Τμήματος της Σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και έγγραφη δήλωση των νομίμων εκπροσώπων των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την παροχή του αντίστοιχου Τμήματος των Υπηρεσιών σε περίπτωση κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στον Προσφέροντα.

Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) προτύπων:

Α) Για το Τμήμα 1 (Υποέργο 7): Σχεδιασμός και υλοποίηση έρευνας της βόσκησης στο Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία - Αλιάκμονα, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ομάδα τουλάχιστον τεσσάρων (4) ατόμων, ένα άτομο από την ομάδα έργου θα έχει εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών στην λιβαδική βλάστηση και τη φυτοποικιλότητα, ένα άτομο από την ομάδα έργου θα έχει εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών σε θέματα βοτανικής και φυτοκοινωνιολογίας, ένα άτομο από την ομάδα έργου θα έχει εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών στη λιβαδική διαχείριση και στη διαχείριση υγροτοπικών λιβαδιών και άλλων υγροτοπικών ενδιαιτημάτων, ένα άτομο από την ομάδα έργου θα έχει εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών σε θέματα διαχείρισης άγριας πανίδας, ενώ ένα άτομο από την ομάδα έργου από τα παραπάνω η διαφορετικό θα πρέπει να έχει εμπειρία τουλάχιστον τρία (3) ετών στη χρήση λογισμικού σε γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS). Όλα τα άτομα πρέπει είναι απόφοιτοι τμημάτων βιολογικών επιστημών ή επιστημών φυσικού περιβάλλοντος (Τμήμα Βιολογίας, σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων). Παράλληλα, για τον υπεύθυνο της ομάδας έργου που θα οριστεί, θα πρέπει να υπάρχει μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σε θέματα λιβαδικής διαχείρισης και στη διαχείριση υγροτοπικών λιβαδιών και άλλων υγροτοπικών ενδιαιτημάτων. Η εμπειρία δύναται να αποδειχθεί με την προσκόμιση συμβάσεων που έχουν υπογράψει οι υποψήφιοι είτε με αναθέτουσες αρχές (οι συμβάσεις/σύμβαση πρέπει να συνοδεύονται και με βεβαιώσεις των κατά περίπτωση αρμόδιων αρχών) και θα αφορούν στη λιβαδική διαχείριση και φυτοκοινωνιολογία λιβαδικών εκτάσεων είτε, αν ο παραλήπτης ή ο χρηματοδότης είναι ιδιώτης, (οι συμβάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται με πιστοποιητικό που συντάσσει ο ιδιώτης ή απλή δήλωση του υποψηφίου στην οποία θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου παρακολούθησης/παραλαβής του έργου εκ μέρους του χρηματοδότη/αντισυμβαλλομένου).

Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) προτύπων

Β) Για το Τμήμα 2 (Υποέργο 11): Έρευνα για την εκτίμηση της οικολογικής παροχής στο Εθνικό Πάρκο, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλες τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες, και συγκεκριμένα να έχει εκπονήσει κατά την τελευταία πενταετία: τουλάχιστον 1 έργο με αντικείμενο την αναγνώριση, αξιολόγηση και παρακολούθηση υγροτοπικών περιοχών και

1. τουλάχιστον 1 έργο με αντικείμενο την αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών και

2. τουλάχιστον 1 έργο με αντικείμενο την αναγνώριση και αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης υδάτων υγροτοπικών περιοχών.

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ομάδα τουλάχιστον πέντε (5) ατόμων, η οποία θα απαρτίζεται από στελέχη με ειδίκευση, τεχνογνωσία και εμπειρία σε όλα τα αντικείμενα του έργου και να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα κάτωθι στελέχη:

- Έναν επιστήμονα, απόφοιτο Α.Ε.Ι. με μεταπτυχιακές σπουδές σε υγροτοπικά οικοσυστήματα και εμπειρία σε θέματα απογραφής, αξιολόγησης και παρακολούθησης υγροτόπων, η οποία να τεκμηριώνεται με τη συμμετοχή του σε τουλάχιστον 3 συναφή έργα.

- Έναν επιστήμονα απόφοιτο Α.Ε.Ι. με μεταπτυχιακές σπουδές στη βλάστηση και εμπειρία σε θέματα φυτοκοινωνιολογίας, η οποία να τεκμηριώνεται με τη συμμετοχή του σε τουλάχιστον 3 συναφή έργα.

- Έναν επιστήμονα, απόφοιτο Α.Ε.Ι. με μεταπτυχιακές σπουδές στην…

… πανίδα και εμπειρία σε θέματα πανίδας, η οποία να τεκμηριώνεται με τη συμμετοχή του σε τουλάχιστον 3 συναφή έργα.

… υδρολογία και εμπειρία σε θέματα εκτίμησης ελάχιστης οικολογικής παροχής, η οποία να τεκμηριώνεται με τη συμμετοχή του σε τουλάχιστον 1 συναφές έργο.

- Έναν επιστήμονα, απόφοιτο Α.Ε.Ι. με εξειδικευμένη εμπειρία σε θέματα ΓΣΠ και χαρτογραφίας, η οποία να τεκμηριώνεται με τη συμμετοχή του σε τουλάχιστον 3 συναφή έργα.

Η εμπειρία δύναται να αποδειχθεί με την προσκόμιση συμβάσεων που έχουν υπογράψει οι υποψήφιοι είτε με αναθέτουσες αρχές (οι συμβάσεις/σύμβαση πρέπει να συνοδεύονται και με βεβαιώσεις των κατά περίπτωση αρμόδιων αρχών) είτε, αν ο παραλήπτης ή ο χρηματοδότης είναι ιδιώτης, (οι συμβάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται με πιστοποιητικό που συντάσσει ο ιδιώτης ή απλή δήλωση του υποψηφίου στην οποία θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου παρακολούθησης/παραλαβής του έργου εκ μέρους του χρηματοδότη/αντισυμβαλλομένου).

Γ) Για το Τμήμα 3 (Υποέργο 12): Πρωτόκολλο περιβαλλοντικής διαχείρισης ορυζώνων, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλες τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες και εμπειρία σχετική με τα αντικείμενα του έργου τουλάχιστον δέκα (10) ετών η οποία να τεκμηριώνεται με τη συμμετοχή του σε συναφή έργα. Συγκεκριμένα ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει εκπονήσει τουλάχιστον 1 έργο με αντικείμενο τα συστήματα διαχείρισης ορυζώνων. Επίσης θα πρέπει να διαθέτει ομάδα έργου η οποία θα απαρτίζεται από άτομα με ειδίκευση, τεχνογνωσία και εμπειρία σε όλα τα αντικείμενα του έργου και να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα κάτωθι έξι (6) στελέχη:

- Έναν επιστήμονα συντονιστή της ομάδας έργου, απόφοιτο Α.Ε.Ι. με εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών σε θέματα συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης αγροοικοσυστημάτων, η οποία να τεκμηριώνεται με τη συμμετοχή του σε συναφή έργα.

- Έναν επιστήμονα (απόφοιτο οικονομικών επιστημών) με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διαχείριση του Αγροτικού τομέα και εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σχετική με τα αντικείμενα του έργου η οποία να τεκμηριώνεται με τη συμμετοχή του σε συναφή έργα.

- Έναν επιστήμονα (απόφοιτο γεωπονικών επιστημών) με…

… μεταπτυχιακές σπουδές στο Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό και εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σχετική με τα αντικείμενα του έργου η οποία να τεκμηριώνεται με τη συμμετοχή του σε συναφή έργα.

… μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα Φυτοπροστασίας και εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σχετική με τα αντικείμενα του έργου η οποία να τεκμηριώνεται με τη συμμετοχή του σε συναφή έργα.

… εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σχετική με τα αντικείμενα του έργου η οποία να τεκμηριώνεται με τη συμμετοχή του σε συναφή έργα.

… μεταπτυχιακές σπουδές στη Διασφάλιση Ποιότητας και εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σχετική με τα αντικείμενα του έργου η οποία να τεκμηριώνεται με τη συμμετοχή του σε συναφή έργα.

Δ) Για το Τμήμα 4 (Υποέργα 14 & 15): Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει οργανωμένο γραφείο, στελεχωμένο με επαρκές εξειδικευμένο προσωπικό για την απρόσκοπτη υλοποιήση του έργου. Μεταξύ των άλλων ειδικοτήτων, η ομάδα έργου, που θα πρέπει να αποτελείται κατ' ελάχιστο από τέσσερα (4) άτομα, θα πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε τις εξής ειδικότητες: α) έναν υπεύθυνο, απόφοιτο Α.Ε.Ι., για τη διαχείριση του έργου σε ρόλο συντονιστή με εμπερία συντονιστή τουλάχιστον τριών ετών σε ανάλογα έργα, β) έναν ζωγράφο φύσης και ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με έργα δημοσιευμένα σε τουλάχιστον τρεις περιβαλλοντικές εκδόσεις, γ) έναν σκηνοθέτη – κινηματογραφιστή με εργογραφία που να περιλαμβάνει τουλάχιστον τρεις ταινίες ντοκιμαντέρ, εκ των οποίων η μία με θέμα το φυσικό περιβάλλον και δ) έναν διευθυντή φωτογραφίας με πτυχίο διευθυντή φωτογραφίας κρατικής πανεπιστημιακής σχολής ή ιδιωτικής σχολής αναγνωρισμένης από το κράτος, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, σχετική εμπειρία σε τουλάχιστον τρείς ταινίες, εκ των οποίων η μία με θέμα το φυσικό περιβάλλον.

Ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής για το Τμήμα 4 ορίζεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία την υλοποίηση:

Τουλάχιστον πέντε σχεδιαστικών έργων οικολογικού / περιβαλλοντικού περιεχομένου, που περιλαμβάνουν την επιμέλεια και σχεδιασμό εντύπου (τουλάχιστον ενός), τον σχεδιασμό αφίσας (τουλάχιστον μία) και τον σχεδιασμό επικοινωνιακών εφαρμογών και προωθητικού υλικού. Η εργογραφία αποδεικνύεται με την κατάθεση των αντίστοιχων έργων σε έντυπη μορφή.

Τουλάχιστον τριών τίτλων ντοκιμαντέρ οικολογικού / περιβαλλοντικού περιεχομένου, εκ των οποίων τουλάχιστον η μία παραγωγή να περιλαμβάνει λήψεις ειδών χλωρίδας, πανίδας και ιδιαίτερα ορνιθοπανίδας. Η εργογραφία αποδεικνύεται με την κατάθεση των αντίστοιχων έργων σε ψηφιακή μορφή.

Τουλάχιστον τριών εκδόσεων στις οποίες να περιλαμβάνονται ζωγραφικά έργα ειδών χλωρίδας, άγριας πανίδας και ορνιθοπανίδα. Η εργογραφία αποδεικνύεται με την κατάθεση των αντίστοιχων έργων σε έντυπη μορφή.

ΣΤ) Για το Τμήμα 5 (Υποέργο 17): Σχεδιασμός και υλοποίηση βάσης δεδομένων περιγραφικών και χωρικών πληροφοριών, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία να είναι ικανός, να αντεπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. Ως ελάχιστη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να :

- Διαθέτει ομάδα έργου με τουλάχιστον έναν ειδικό επιστήμονα, απόφοιτο ΑΕΙ με εξειδίκευση στη γεωπληροφορική και τουλάχιστον 10 χρόνια εμπειρία σε έργα ανάπτυξης γεωχωρικών εφαρμογών.

- Διαθέτει σύστημα διασφάλισης ποιότητας για έργα γεωπληροφορικής (ISO).

- Έχει εκπονήσει τουλάχιστον δύο έργα γεωπληροφορικής την τελευταία πενταετία.

Ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί το γεγονός, ο υποψήφιος Ανάδοχος να έχει ολοκληρώσει την υλοποίηση, σε τουλάχιστον τρία (3) αντίστοιχα με το προκηρυσσόμενο, έργα, τα τελευταία 5 έτη με επιτυχία.

Αντίστοιχο Έργο ορίζεται ένα Έργο, που αφορά σε όμοιο ή ισοδύναμο από πλευράς απαιτήσεων υλοποίησης φυσικό αντικείμενο και περιλαμβάνει σχεδιασμό και ανάπτυξη βάσης δεδομένων, ανάπτυξη εφαρμογών διεπαφής χρήστη (εφαρμογές client-server και internet), ανάπτυξη εφαρμογών σε περιβάλλον ArcGIS.

Ολοκλήρωση ενός Έργου με επιτυχία νοείται ως, η εντός αρχικού χρονοδιαγράμματος, εντός του αρχικού προϋπολογισμού, εντός των προδιαγραφών ποιότητας, ολοκλήρωση ενός αντίστοιχου Έργου, το οποίο, προσέθεσε την αναμενόμενη προστιθέμενη αξία στον πελάτη σε σχέση δηλ. με τους αρχικούς στόχους, υπό τους οποίους, του ανατέθηκε το Έργο.

Ζ) Για το Τμήμα 6 (Υποέργο 19): Πρόγραμμα Εποπτείας και Αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης Ειδών Ψαριών κοινοτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ομάδα τεσσάρων (4) ατόμων με εμπειρία σε εργασίες πεδίου τουλάχιστον τριών (3) ετών για τα δύο άτομα εξ αυτών και σχετική εμπειρία ενός (1) έτους για τα υπόλοιπα δύο, ενώ ένα άτομο από την ομάδα έργου θα πρέπει να γνωρίζει τη χρήση λογισμικού σε γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών. Όλα τα άτομα πρέπει να έχουν ως αντικείμενο σπουδών την ιχθυολογία, την προστασία και διαχείριση ιχθυοπληθυσμών και να είναι απόφοιτοι τμημάτων βιολογικών επιστημών (Τμήμα Βιολογίας, σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων). Παράλληλα, για τον υπεύθυνο της ομάδας έργου που θα οριστεί, θα πρέπει να έχει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών σε θέματα ιχθυολογίας. Η εμπειρία δύναται να αποδειχθεί με την προσκόμιση συμβάσεων που έχουν υπογράψει οι υποψήφιοι είτε με αναθέτουσες αρχές (οι συμβάσεις/σύμβαση πρέπει να συνοδεύονται και με βεβαιώσεις των κατά περίπτωση αρμόδιων αρχών) και θα αφορούν στην εφαρμογή της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ είτε, αν ο παραλήπτης ή ο χρηματοδότης είναι ιδιώτης, (οι συμβάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται με πιστοποιητικό που συντάσσει ο ιδιώτης ή απλή δήλωση του υποψηφίου στην οποία θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου παρακολούθησης/παραλαβής του έργου εκ μέρους του χρηματοδότη/αντισυμβαλλομένου).

Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) προτύπων

Εκτέλεση της σύμβασης
Απαιτούμενες καταθέσεις και εγγυήσεις:

Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό 5% του προκηρυχθέν ποσού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (χωριστή για κάθε τμήμα): για το 1ο τμήμα 3500EUR, για το 2ο τμήμα 5500EUR, για το 3ο τμήμα 2450EUR, για το 4ο τμήμα 8075EUR, για το 5ο τμήμα 1325EUR, για το 6ο τμήμα 5000EUR.

Κύριοι όροι χρηματοδότησης και ρυθμίσεις πληρωμών και/ή παραπομπή στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:

Το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά, σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών, κατά τα οριζόμενα στο τεύχος του διαγωνισμού.

Νομική μορφή που πρέπει να λάβει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο πρόκειται να ανατεθεί η σύμβαση: Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη στο άρθρο 3.3
Η εκτέλεση της υπηρεσίας προορίζεται για συγκεκριμένο επάγγελμα:

Οι υπηρεσίες θα υλοποιηθούν από κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό βάει του είδους της υπηρεσίας και των αναφερόμενωνστην παράγραφο 3.3.2 του τεύχους της προκήρυξης, τα οποία ναφέρονται και στο εδάφιο ΙΙΙ.2.3 πιο πάνω

Ονόματα και επαγγελματικά προσόντα του προσωπικού ✅

Διαδικασία
Διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 120 ημέρες
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 2013-09-30 📅
Τόπος αποσφράγισης: ΓΡΑΦΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΧΑΛΑΣΤΡΑ
Τόπος: Γραφεια φορεα διαχειρισης, χαλαστρα
Πληροφορίες σχετικά με τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης: υποψήφιοι που υπέβαλαν προσφορά ή οι νόμιμοι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους
Κριτήρια απονομής
Κριτήριο: 1. Τεχνική Προσφορά: Πληρότητα - Αρτιότητα Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς (4)
2. Τεχνική Προσφορά: Σαφήνεια Αντίληψης Αντικειμένου Έργου και Ολοκληρωμένη Κατανόηση Απαιτήσεων (20)
3. Τεχνική Προσφορά: Μεθοδολογική Προσέγγιση Υλοποίησης του Έργου & Χρονοδιάγραμμα Έργου (32)
4. Τεχνική Προσφορά: Οργάνωση και Διοίκηση Ομάδας Έργου (24)
5. Οικονομική Προσφορά (20)
Γλώσσες
Γλώσσα: Ελληνικά 🗣️

Αναθέτουσα αρχή
Ταυτότητα
Άλλος τύπος αναθέτουσας αρχής: Other
Επικοινωνία
Πρόσωπο επικοινωνίας: Γραφεία Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξίου - Λουδία - Αλιάκμονα
Σέρμα Όλγα
Διεύθυνση διαδικτύου: www.axiosdelta.gr 🌏

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Σώμα αναθεώρησης
Όνομα: Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα
Ταχυδρομική διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου
Ταχυδρομική πόλη: Χαλάστρα
Ταχυδρομικός κώδικας: 573 00
Χώρα: Ελλάδα 🇬🇷
E-mail: info@axiosdelta.gr 📧
Τηλέφωνο: +30 2310794811 📞
Διεύθυνση διαδικτύου: http://www.axiosdelta.gr 🌏
Φαξ: +30 2310794368 📠
Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επανεξέτασης
Όπως: Σώμα αναθεώρησης
Πηγή: OJS 2013/S 150-261104 (2013-07-31)

Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης (2014-06-02)
Αντικείμενο
Πεδίο εφαρμογής της προμήθειας
Συνολική αξία της σύμβασης: 110 000 💰
Μεταδεδομένα προκήρυξης
Τύπος εγγράφου: Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης

Διαδικασία
Τύπος προσφοράς: Άνευ αντικειμένου

Αναθέτουσα αρχή
Ταυτότητα
Όνομα αναθέτουσας αρχής: Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού–Λουδία–Αλιάκμονα

Αναφορά
Ημερομηνίες
Ημερομηνία αποστολής: 2014-06-02 📅
Ημερομηνία δημοσίευσης: 2014-06-04 📅
Αναγνωριστικά
Αριθμός προκήρυξης: 2014/S 106-187102
Αναφέρεται στην προκήρυξη: 2013/S 150-261104
Τεύχος ΕΕ-S: 106

Διαδικασία
Κριτήρια απονομής
Κριτήριο: 1. Τεχνική προσφορά: πληρότητα-αρτιότητα φακέλου τεχνικής προσφοράς (4)
2. Τεχνική προσφορά: σαφήνεια αντίληψης αντικειμένου έργου και ολοκληρωμένη κατανόηση απαιτήσεων (20)
3. Τεχνική προσφορά: μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης του έργου και χρονοδιάγραμμα έργου (32)
4. Τεχνική προσφορά: οργάνωση και διοίκηση ομάδας έργου (24)
5. Οικονομική προσφορά (20)

Ανάθεση σύμβασης
Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης: 2014-05-29 📅
Όνομα: Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας–Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων–Υγροτόπων
Ταχυδρομική διεύθυνση: 14ο χλμ Θεσσαλονίκης–Μηχανιώνας
Ταχυδρομική πόλη: Θέρμη
Ταχυδρομικός κώδικας: 570 01
Χώρα: Ελλάδα 🇬🇷
E-mail: ekby@ekby.gr 📧
Διεύθυνση διαδικτύου: www.ekby.gr 🌏
Πληροφορίες σχετικά με τους διαγωνισμούς
Αριθμός προσφορών που ελήφθησαν: 3

Αναθέτουσα αρχή
Επικοινωνία
Πρόσωπο επικοινωνίας: Όλγα Σέρμα

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Σώμα αναθεώρησης
Όνομα: Δικαστήρια Θεσσαλονίκης
Ταχυδρομική πόλη: Θεσσαλονίκη
Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επανεξέτασης
Όνομα: Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού–Λουδία–Αλιάκμονα
Διεύθυνση διαδικτύου: www.axiosdelta.gr 🌏
Πηγή: OJS 2014/S 106-187102 (2014-06-02)

Νέες προμήθειες σε συναφείς κατηγορίες 🆕

Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες (>20 νέες προμήθειες)

Περιβαλλοντικές υπηρεσίες (3)

Διαχείριση περιβάλλοντος (1)

Περιβαλλοντικός σχεδιασμός