Έργο: Συντήρηση και αποκατάσταση των τοιχογραφιών του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας Θησείου

Μητροπολιτικόν Συμβούλιον της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ΙΑΑ

Το έργο αφορά στην καλλιτεχνική αποκατάσταση των τοιχογραφιών του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας Θησείου οι οποίες φιλοτεχνήθηκαν τμηματικά από το 1934 έως το 1961, ενώ στο εσωτερικό του ναϊσκου χρονολογούνται από τον 13ο, 17ο και 19ο αιώνα. Ο Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνας Θησείου πέραν των φθορών παλαιότητας, επλήγη από τον σεισμό του 1999. Στο πλαίσιο του έργου θα γίνουν εργασίες αποκατάστασης των ρωγμών των τοιχοποιιών, εργασίες αποκατάστασης των φθορών από τις υγρασίες, στερεώσεις των τοιχογραφιών, καθαρισμός και ζωγραφική αποκατάσταση των ζωγραφικών επιφανειών. Το έργο αποσκοπεί στη διάσωση και ανάδειξη ενός μεγάλης σπουδαιότητας μνημείου με τις καταλληλότερες επεμβάσεις για την προφύλαξη, διάσωση και αποκατάσταση των τοιχογραφιών. Στόχος είναι να διατηρηθούν, να ανδειχθούν και να παραταθούν ως θρησκευτικά, ιστορικά και πολιτιστικά τεκμήρια της ορθοδοξίας.

Προθεσμία

Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ήταν 2014-07-08. Η προμήθεια δημοσιεύθηκε στις 2014-05-23.

Ποιος

• Μητροπολιτικόν Συμβούλιον της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ΙΑΑ

Τι

• Υπηρεσίες συντήρησης ιστορικών χώρων και κτιρίων › Υπηρεσίες συντήρησης ιστορικών κτιρίων

Πού

• Aττική / Attiki

Ιστορικό προμηθειών

Ημερομηνία	Έγγραφο
2014-05-23	Προκήρυξη σύμβασης

Προκήρυξη σύμβασης (2014-05-23)
Αντικείμενο
Πεδίο εφαρμογής της προμήθειας
Τίτλος: Υπηρεσίες συντήρησης ιστορικών χώρων και κτιρίων
Ποσότητα ή έκταση:

α) Κατηγορία 1: Στερέωσης υποστρώματος του συνόλου των τοιχογραφιών και του ζωγραφικού διακόσμου του Ναού, συνολικού εμβαδού 6503.930 τ.μ περίπου με απόκλιση ± 10 %,β) Κατηγορία 2: Στερέωσης ζωγραφικού στρώματος των τοιχογραφιών του Ναού, συνολικού εμβαδού 750 τ.μ συντήρηση και αποκατάσταση του συνόλου των εικόνων του τέμπλου και περίπου με απόκλιση ± 10 %,γ) Κατηγορία 3: Σφράγιση ρωογμών των τοιχογραφιών του Ναού, συνολικού εμβαδού 750 μ) περίπου με απόκλιση ± 10 % συντήρηση και αποκατάσταση του συνόλου των μαρμάρινων στοιχείων του γλυπτού διακόσμου τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του ναού καιδ) Κατηγορία 4: Χρωματική αποκατάσταση των τοιχογραφιών του Ναού, συνολικού εμβαδού 500 τ.μ περίπου με απόκλιση ± 10 %,ε) Κατηγορία 5: Καθαρισμός ζωγραφικής επιφάνειας των τοιχογραφιών του Ναού, συνολικού εμβαδού 1940 τ.μ περίπου με απόκλιση ± 10 %.563 155

Συνολική αξία της σύμβασης: 563 155 💰
Μεταδεδομένα προκήρυξης
Πρωτότυπη γλώσσα: Ελληνικά 🗣️
Τύπος εγγράφου: Προκήρυξη σύμβασης
Φύση της σύμβασης: Υπηρεσίες
Κανονισμός: Ευρωπαϊκή Ένωση, με συμμετοχή χωρών της GPA
Κοινό λεξιλόγιο για δημόσιες συμβάσεις (CPV)
Κωδικός: Υπηρεσίες συντήρησης ιστορικών χώρων και κτιρίων 📦

Διαδικασία
Τύπος διαδικασίας: Ανοικτή διαδικασία
Τύπος προσφοράς: Υποβολή για όλα τα τμήματα
Κριτήρια απονομής
Η χαμηλότερη τιμή

Αναθέτουσα αρχή
Ταυτότητα
Χώρα: Ελλάδα 🇬🇷
Τύπος αναθέτουσας αρχής: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Όνομα αναθέτουσας αρχής: Μητροπολιτικόν Συμβούλιον της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ΙΑΑ
Ταχυδρομική διεύθυνση: Φιλοθέης 21
Ταχυδρομικός κώδικας: 105 56
Ταχυδρομική πόλη: Αθήνα
Επικοινωνία
Διεύθυνση διαδικτύου: http://www.iaath.gr 🌏
E-mail: tech.yp@iaath.gr 📧
Τηλέφωνο: +30 2103352358 📞
Φαξ: +30 2103229248 📠

Αναφορά
Ημερομηνίες
Ημερομηνία αποστολής: 2014-05-23 📅
Προθεσμία υποβολής: 2014-07-08 📅
Ημερομηνία δημοσίευσης: 2014-05-28 📅
Αναγνωριστικά
Αριθμός προκήρυξης: 2014/S 102-178888
Τεύχος ΕΕ-S: 102

Αντικείμενο
Πεδίο εφαρμογής της προμήθειας
Σύντομη περιγραφή:

Ποσότητα ή έκταση:

α) Κατηγορία 1: Στερέωσης υποστρώματος του συνόλου των τοιχογραφιών και του ζωγραφικού διακόσμου του Ναού, συνολικού εμβαδού 6503.930 τ.μ περίπου με απόκλιση ± 10 %,

β) Κατηγορία 2: Στερέωσης ζωγραφικού στρώματος των τοιχογραφιών του Ναού, συνολικού εμβαδού 750 τ.μ συντήρηση και αποκατάσταση του συνόλου των εικόνων του τέμπλου και περίπου με απόκλιση ± 10 %,

γ) Κατηγορία 3: Σφράγιση ρωογμών των τοιχογραφιών του Ναού, συνολικού εμβαδού 750 μ) περίπου με απόκλιση ± 10 % συντήρηση και αποκατάσταση του συνόλου των μαρμάρινων στοιχείων του γλυπτού διακόσμου τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του ναού και

δ) Κατηγορία 4: Χρωματική αποκατάσταση των τοιχογραφιών του Ναού, συνολικού εμβαδού 500 τ.μ περίπου με απόκλιση ± 10 %,

ε) Κατηγορία 5: Καθαρισμός ζωγραφικής επιφάνειας των τοιχογραφιών του Ναού, συνολικού εμβαδού 1940 τ.μ περίπου με απόκλιση ± 10 %.

Διάρκεια: 14 μήνες
Αριθμός αναφοράς: Culture no 3/2013
Ονομασία του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ έργου ή προγράμματος:

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος <Αττική> στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Τόπος εκτέλεσης
Κύρια τοποθεσία ή τόπος εκτέλεσης: Αθήνα

Νομικές, οικονομικές, χρηματοπιστωτικές και τεχνικές πληροφορίες
Όροι συμμετοχής
Καταλληλότητα για άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας:

1. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν: (α) Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που έχουν νόμιμα συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή τα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), ή τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό ενός από τα παραπάνω κράτη, (β) Ενώσεις προσώπων των παραπάνω υπό (α) προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Τα μέλη των ενώσεων θα πρέπει να ανήκουν στα πρόσωπα της ως άνω περίπτωσης (α). Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά, όμως σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτές υποχρεούνται, εφόσον τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, να περιβληθούν είτε τη μορφή της κοινοπραξίας του αστικού δικαίου, συσταθείσας δια συμβολαιογραφικού εγγράφου, είτε τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, συσταθείσας σύμφωνα με τον Εμπορικό Νόμο.

2. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών.

3. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται έναντι της ΑΑ αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την παροχή των υπηρεσιών. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της σύμβασης, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/2007.

4. Κάθε υποψήφιος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση) μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό είτε μεμονωμένα με μία μόνο προσφορά είτε ως μέλος μίας και μόνο κοινοπραξίας ή ένωσης.

Αποκλείονται από τη διαδικασία όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 45 της Οδηγίας 2004/18, και συγκεκριμένα εάν:

1. υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος των προσφερόντων, για έναν ή περισσότερους λόγους που απαριθμούνται κατωτέρω:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου,

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

2. α) τελούν υπό πτώχευση ή έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,

β) τελούν υπό διαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 99 επ. του ν. 3588/2007 (Α΄ 153) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν ή υπό διαδικασία θέσης σε διαδικασία εξυγίανσης,

γ) τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) ή, επίσης, τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα),

δ) τελούν υπό ειδική εκκαθάριση του άρθρου 106ια του ν. 3588/2007 (Α΄ 153) όπως έχει προστεθεί, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) ή, επίσης, τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης ειδικής εκκαθάρισης του ανωτέρω νομοθετήματος ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα),

ε) τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση ή υπό διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης,

στ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου,

ζ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου,

η) υποβάλουν σοβαρές ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται από την παρούσα ή δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές.

Οικονομική και χρηματοοικονομική κατάσταση:

Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν επίσης να πληρούν τα ακόλουθα ελάχιστα επίπεδα όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική τους επάρκεια, τις επαγγελματικές και τεχνικές τους γνώσεις ή ικανότητες:

1. Αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας:

Το άθροισμα του συνολικού κύκλου εργασιών του προσφέροντα κατά τα 3 προηγούμενα του έτους του διαγωνισμού έτη (2011, 2012, 2013) πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το 50% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Σε περίπτωση ενώσεως προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά είναι αποδεκτή η άθροιση της οικονομικής επάρκειας των μελών της.

Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) προτύπων:

1. Αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας:

Το άθροισμα του συνολικού κύκλου εργασιών του προσφέροντα κατά τα 3 προηγούμενα του έτους του διαγωνισμού έτη (2011, 2012, 2013) πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το 50 % του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

2. Αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας (Σε περίπτωση ενώσεως προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά είναι αποδεκτή η άθροιση της επαγγελματικής ικανότητας των μελών της):

α) Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς από 1/1/2008 έως την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού) τουλάχιστον 2 έργα συμβατικής αξίας τουλάχιστον 150 000 EUR πλέον ΦΠΑ συνολικά και για τα δύο έργα, τα οποία αθροιστικά να καλύπτουν την θεματική περιοχή συντήρηση τοιχογραφιών και ζωγραφικού διακόσμου.

β) Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να διαθέσει για την υλοποίηση του έργου προσωπικό τουλάχιστον 7 ατόμων, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω στις παρ 4.1 έως και 4.6.

3. Αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις ως προς την εξασφάλιση της ποιότητας:

Να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να αντεπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου. Συγκεκριμένα, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει επαγγελματική μεθοδολογία και οργανωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας (δεν απαιτείται η πιστοποίησή του από διαπιστευμένο φορέα) στο πεδίο των υπηρεσιών συντήρησης μνημείων, αρχαιοτήτων και έργων τέχνης.

Σε περίπτωση ενώσεως προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά είναι απαραίτητη η περιγραφή συστήματος ποιότητας για όλα τα μέλη της.

4. Αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις προσωπικού.

Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

4.1. Να διατεθεί ένας υπεύθυνος έργου, ο οποίος να διαθέτει τίτλο σπουδών Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από ΔΟΑΤΑΠ, με 10-ετή τουλάχιστον επαγγελματική ή/και ακαδημαϊκή εμπειρία σε έργα συντήρησης τοιχογραφιών και ζωγραφικού διακόσμου. Επιπρόσθετα, απαιτείται α) να έχει εμπειρία σε 3 τουλάχιστον έργα συναφούς αντικειμένου (συντήρηση τοιχογραφιών και ζωγραφικού διακόσμου) με συμβατική αθροιστική αξία τουλάχιστον 150 000 EUR πλέον ΦΠΑ και β) Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης από το υπουργείο πολιτισμού σε ισχύ, στην ειδικότητα των τοιχογραφιών.

4.2. Να διατεθεί τουλάχιστον 1 στέλεχος ως senior expert, ο οποίος να διαθέτει τίτλο σπουδών Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από ΔΟΑΤΑΠ, που α) να διαθέτει 8-ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία, σε έργα συντήρησης τοιχογραφιών και ζωγραφικού διακόσμου και β) Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης από το υπουργείο πολιτισμού σε ισχύ, στην ειδικότητα των τοιχογραφιών.

Δεν απαγορεύεται ως senior expert να είναι το ίδιο πρόσωπο με τον Υπεύθυνο Έργου

4.3. Να διατεθούν τουλάχιστον 2 στελέχη ως experts, τα οποία να διαθέτουν τίτλο σπουδών Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από ΔΟΑΤΑΠ, που το καθένα α) να διαθέτει 5-ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία, σε έργα συντήρησης τοιχογραφιών και ζωγραφικού διακόσμου και β) Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης από το υπουργείο πολιτισμού σε ισχύ, στην ειδικότητα των τοιχογραφιών.

4.4. Να διατεθούν τουλάχιστον 2 στελέχη ως μέλη της Ομάδας Έργου (κατηγορία Α), τα οποία να διαθέτουν τίτλο σπουδών Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από ΔΟΑΤΑΠ, που το καθένα α) να διαθέτει 3-ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία, σε έργα συντήρησης τοιχογραφιών και ζωγραφικού διακόσμου και β) Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης από το υπουργείο πολιτισμού σε ισχύ, στην ειδικότητα των τοιχογραφιών.

4.5. Να διατεθεί τουλάχιστον 1 στέλεχος ως μέλος της Ομάδας Έργου (κατηγορία Β), το οποίο να διαθέτει κατ' ελάχιστον Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή 24η ΕΒΑ, 2555 /2012, Φ97-7–ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας ΔΕ της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, για τεχνικούς συντήρησης έργων τέχνης ή για τεχνικούς συντήρησης έργων ζωγραφικής, με 2-ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε έργα συντήρησης τοιχογραφιών και ζωγραφικού διακόσμου.

4.6. Πέραν των παραπάνω τεχνικών μελών, να διατεθούν στην Ομάδα Έργου (το πλήθος τους και τα προσόντα τους είναι στην κρίση του υποψηφίου αναδόχου, αλλά πρέπει να διατεθεί τουλάχιστον 1), εκείνα τα στελέχη της Ομάδας Έργου που θα αποτελούν τα στελέχη της διοικητικής / διαχειριστικής υποστήριξης (κατηγορία Γ) .

Η διάρθρωση των ανωτέρω στελεχών της Ομάδας Έργου του αναδόχου σύμφωνα με τα ανωτέρω θα αποτυπωθεί σε σχετικό πίνακα, ως ακολούθως:

Πίνακας Ομάδας Έργου

Α/Α Εταιρεία (σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας) Ονοματεπώνυμο Μέλους Κατηγορία στελέχους Ρόλος στην Ομάδα Έργου/ Ειδικότητα Ανθρωπομήνες

Τα μέλη της Ομάδας Έργου (ΟΕ), εκτός των περιπτώσεων 4.5 και 4.6 ανωτέρω, πρέπει να προσκομίσουν ακριβές αντίγραφο της αδείας που τους έχει χορηγηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού που προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του ν.2557 /1997 ΦΕΚ 271 Α (εγγραφή στα μητρώα συντηρητών αρχαιοτήτων και έργων τέχνης). Στην περίπτωση που το μέλος της ΟΕ είναι αλλοδαπός από κράτος-μέλος της ΕΕ, του ΕΟΧ ή από κράτος που έχει κυρώσει τη συμφωνία του ΠΟΕ για τις δημόσιες συμβάσεις απαιτείται να προσκομιστεί πέραν του βιογραφικού του, η κατάλληλη τεκμηρίωση κάλυψης των ελάχιστων, αντίστοιχων της θέσης του, προϋποθέσεων συμμετοχής, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο της χώρας προέλευσης (όπως ενδεικτικά εγγραφής σε αντίστοιχο Μητρώο ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή εργασιακή εμπειρία κλπ).

Τα μέλη της ΟΕ, που δεν είναι μισθωτοί με σχέση εξηρτημένης εργασίας με τον Υποψήφιο Ανάδοχο, αλλά εξωτερικοί συνεργάτες, πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνες δηλώσεις αποδοχής της συνεργασίας, στην οποία, να δηλώνεται ότι: α) Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στον υποψήφιο ανάδοχο το εν λόγω μέλος της ομάδας έργου δεσμεύεται να προσκομίσει την σχετική Άδεια έναρξης επιτηδεύματος από την οικεία ΔΟΥ κατά την υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης, β) ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσας, τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα και γ) ότι αποδέχονται τη συνεργασία για την υλοποίηση του έργου με τον υποψήφιο ανάδοχο.

Στην περίπτωση ύπαρξης υπεργολάβου, θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στα βιογραφικά σημειώματα των στελεχών του υπεργολάβου, ότι τα συγκεκριμένα στελέχη ανήκουν σε αυτόν.

Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

4.1. Να διατεθεί ένας Υπεύθυνος Έργου, ο οποίος να διαθέτει τίτλο σπουδών Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από ΔΟΑΤΑΠ, με 10-ετή τουλάχιστον επαγγελματική ή/και ακαδημαϊκή εμπειρία σε έργα συντήρησης τοιχογραφιών και ζωγραφικού διακόσμου. Επιπρόσθετα, απαιτείται α) να έχει εμπειρία σε 3 τουλάχιστον έργα συναφούς αντικειμένου (συντήρηση τοιχογραφιών και ζωγραφικού διακόσμου) με συμβατική αθροιστική αξία τουλάχιστον 150 000 EUR πλέον ΦΠΑ και β) Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης από το υπουργείο πολιτισμού σε ισχύ, στην ειδικότητα των τοιχογραφιών.

4.6. Πέραν των παραπάνω τεχνικών μελών, να διατεθούν στην Ομάδα Έργου (το πλήθος τους και τα προσόντα τους είναι στην κρίση του υποψηφίου αναδόχου, αλλά πρέπει να διατεθεί τουλάχιστον 1), εκείνα τα στελέχη της ομάδας έργου που θα αποτελούν τα στελέχη της διοικητικής / διαχειριστικής υποστήριξης (κατηγορία Γ) .

Η διάρθρωση των ανωτέρω στελεχών της ομάδας έργου του αναδόχου σύμφωνα με τα ανωτέρω θα αποτυπωθεί σε σχετικό πίνακα, ως ακολούθως:

Πίνακας ομάδας έργου

Τα μέλη της Ομάδας Έργου (ΟΕ), εκτός των περιπτώσεων 4.5 και 4.6 ανωτέρω, πρέπει να προσκομίσουν ακριβές αντίγραφο της αδείας που τους έχει χορηγηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού που προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του ν.2557 /1997 ΦΕΚ 271 Α (εγγραφή στα μητρώα συντηρητών αρχαιοτήτων και έργων τέχνης). Στην περίπτωση που το μέλος της Ο.Ε. είναι αλλοδαπός από κράτος-μέλος της ΕΕ, του ΕΟΧ ή από κράτος που έχει κυρώσει τη συμφωνία του ΠΟΕ για τις δημόσιες συμβάσεις απαιτείται να προσκομιστεί πέραν του βιογραφικού του, η κατάλληλη τεκμηρίωση κάλυψης των ελάχιστων, αντίστοιχων της θέσης του, προϋποθέσεων συμμετοχής, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο της χώρας προέλευσης (όπως ενδεικτικά εγγραφής σε αντίστοιχο Μητρώο ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή εργασιακή εμπειρία κ.λπ.).

Τα μέλη της ΟΕ, που δεν είναι μισθωτοί με σχέση εξηρτημένης εργασίας με τον υποψήφιο ανάδοχο, αλλά εξωτερικοί συνεργάτες, πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνες δηλώσεις αποδοχής της συνεργασίας, στην οποία, να δηλώνεται ότι: α) Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στον υποψήφιο ανάδοχο το εν λόγω μέλος της ομάδας έργου δεσμεύεται να προσκομίσει την σχετική άδεια έναρξης επιτηδεύματος από την οικεία ΔΟΥ κατά την υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης», β) ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσας, τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα και γ) ότι αποδέχονται τη συνεργασία για την υλοποίηση του έργου με τον υποψήφιο ανάδοχο.

Εκτέλεση της σύμβασης
Απαιτούμενες καταθέσεις και εγγυήσεις:

Οι εγγυήσεις που απαιτούνται στον παρόντα διαγωνισμό είναι οι εξής:

— Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 12 της παρούσας.

— Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 20 και στο συνημμένο σχέδιο σύμβασης (άρθρο 4) μεταξύ της ΑΑ και αναδόχου (παράρτημα Β) της παρούσας.

— Εγγυητική Επιστολή προκαταβολής, σύμφωνα με οριζόμενα συνημμένο σχέδιο σύμβασης (άρθρο 9) μεταξύ της ΑΑ και του αναδόχου (παράρτημα Β) της παρούσας.

— Εγγυητική Επιστολή Υπηρεσιών Δωρεάν Εγγύησης Αποκατάστασης Βλαβών Μετά το Πέρας του Έργου, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 22 της παρούσας.

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής αναγνωρισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων ή άλλων νομικών προσώπων που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της ΕΕ, του ΕΟΧ, στις χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) καθώς και σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών αυτών αυτό το δικαίωμα, ποσού ίσου με το 5 % επί του προϋπολογισμού του Έργου (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ήτοι 34 634,03 EUR.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει τον όρο ότι το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή) καθώς και τα κάτωθι στοιχεία:

α) Την ημερομηνία έκδοσης,

β) Τον εκδότη,

γ) Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται (ήτοι την ΑΑ),

δ) Τα στοιχεία της διακήρυξης ήτοι: ανοικτός διαγωνισμός για την συντήρηση και αποκατάσταση των τοιχογραφιών του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας Θησείου και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,

ε) Τον αριθμό της εγγύησης,

στ) Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση,

ζ) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,

η) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της. (Η εγγύηση θα πρέπει να έχει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον 1 μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών που ζητείται από το άρθρο 10 παρ. 3 της παρούσας ή να ισχύει μέχρι την επιστροφή της ή να είναι αορίστου διάρκειας.)

θ) Τους όρους ότι:

— η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως,

— το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση,

— σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου,

— (σε περίπτωση που είναι ορισμένου χρόνου) ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

Επίσης στην περίπτωση ένωσης προσώπων η Εγγυητική Επιστολή πρέπει να περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.

Το παραπάνω ποσό της εγγυητικής επιστολής μπορεί να καλύπτεται είτε με μία, είτε με το άθροισμα περισσοτέρων εγγυητικών επιστολών. Στην περίπτωση αυτή όμως αν ο προσφέρων είναι ένωση προσώπων, κάθε μία από τις εγγυητικές επιστολές πρέπει να εκδίδεται υπέρ όλων των μελών της ένωσης (με σχετική αναφορά της πλήρους επωνυμίας και διεύθυνσης εκάστου εξ αυτών).

Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την προσφορά είναι:

(1) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται,

(2) ο αριθμός της διακήρυξης,

(3) το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση,

(4) η ημερομηνία έκδοσής της,

(5) τα στοιχεία του συμμετέχοντα υπέρ του οποίου εκδίδεται.

Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή από την ΑΑ σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 11 της παρούσας.

Σε περίπτωση κατά την οποία η έκδοση της εγγυητικής επιστολής δεν είναι δυνατόν να γίνει στην ελληνική γλώσσα, επειδή ο εκδότης της δεν λειτουργεί στην Ελλάδα, αυτή θα εκδίδεται στη γλώσσα του εκδότη και θα συνοδεύεται υποχρεωτικώς από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά, η οποία, εκτός όσων έχουν προαναφερθεί θα περιλαμβάνει όρο ότι σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του αλλοδαπού και του ελληνικού κειμένου υπερισχύει το ελληνικό.

Η εγγύηση συμμετοχής θα είναι εισπρακτέα και πληρωτέα στην Ελλάδα, θα διέπεται από την ελληνική νομοθεσία και θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμόδιων δικαστηρίων της έδρας της ΑΑ.

Κύριοι όροι χρηματοδότησης και ρυθμίσεις πληρωμών και/ή παραπομπή στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαίκο Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους, μέσω του Πειφερειακού Επιχειρισακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ <:Αττική 2007-2013>.

Στην προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους κάτωθι τρόπους πληρωμής:

1ος τρόπος πληρωμής

α) Χορήγηση έντοκης προκαταβολής 35 % του συμβατικού τιμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) μετά την υπογραφή της σύμβασης, έναντι ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής συντεταγμένης σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη. Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη σύμφωνα με το Νόμο 2362/95 ή όπως εκάστοτε ισχύει «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες Διατάξεις». Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσης προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του έργου. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες. Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου.

β) Το υπόλοιπο του συμβατικού τιμήματος, μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συνόλου του Έργου, αφού παρακρατηθεί ο με τον παραπάνω τρόπο υπολογισθείς τόκος.

2ος τρόπος πληρωμής

α) Χορήγηση έντοκης προκαταβολής έως 25 % του συμβατικού τιμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) μετά την υπογραφή της σύμβασης, έναντι ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής συντεταγμένης σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη. Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη σύμφωνα με το Νόμο 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες Διατάξεις». Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες. Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής θα αποδεσμεύεται τμηματικά κατά το ποσό που αντιστοιχεί στο τμήμα έργου που παραλαμβάνεται.

β) Ποσοστό 25 % του συμβατικού τιμήματος, μετά την παραλαβή του σταδίου 1 των εργασιών του αναδόχου, αφαιρούμενου του ποσού της προκαταβολής που του αναλογεί (βάσει της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου) και αφού παρακρατηθεί ο με τον παραπάνω τρόπο υπολογισθείς τόκος επί της αναλογούσας εισπραχθείσας προκαταβολής, και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής μέχρι την ημερομηνία που θα ολοκληρωθεί και παραληφθεί το στάδιο 1, κάτι το οποίο συνεπάγεται επιτυχή και πιστοποιημένη βάσει παραστατικών στοιχείων και δικαιολογητικών, παροχή του 30% περίπου επί του συνόλου του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των υπηρεσιών υλοποίησης, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του αναδόχου, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ). Το στάδιο 1 πρέπει να ολοκληρωθεί σε 4 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης.

γ) Ποσοστό 25 % του συμβατικού τιμήματος, μετά την παραλαβή του σταδίου 2 των εργασιών του αναδόχου, αφαιρουμένου του ποσού της προκαταβολής που αναλογεί (βάσει της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου) και αφού παρακρατηθεί ο με τον παραπάνω τρόπο υπολογισθείς τόκος επί της αναλογούσας εισπραχθείσας προκαταβολής, και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία του υπολογισμού τόκου της προηγούμενης τμηματικής πληρωμής μέχρι την ημερομηνία που θα ολοκληρωθεί και παραληφθεί το στάδιο 2, κάτι το οποίο συνεπάγεται επιτυχή και πιστοποιημένη βάσει παραστατικών στοιχείων και δικαιολογητικών, παροχή του 60% περίπου επί του συνόλου του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των υπηρεσιών υλοποίησης, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του αναδόχου, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ). Το στάδιο 2 πρέπει να ολοκληρωθεί σε 8 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης.

δ) Ποσοστό 25 % του συμβατικού τιμήματος, μετά την παραλαβή του σταδίου 3 των εργασιών του αναδόχου, αφαιρουμένου του ποσού της προκαταβολής που αναλογεί (βάσει της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου) και αφού παρακρατηθεί ο με τον παραπάνω τρόπο υπολογισθείς τόκος επί της αναλογούσας εισπραχθείσας προκαταβολής, και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία του υπολογισμού τόκου της προηγούμενης τμηματικής πληρωμής μέχρι την ημερομηνία που θα ολοκληρωθεί και παραληφθεί το στάδιο 3, κάτι το οποίο συνεπάγεται επιτυχή και πιστοποιημένη βάσει παραστατικών στοιχείων και δικαιολογητικών, παροχή του 80 % περίπου επί του συνόλου του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των υπηρεσιών υλοποίησης, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του αναδόχου, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ). Το στάδιο 3 πρέπει να ολοκληρωθεί σε 12 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης.

δ) Το υπόλοιπο του συμβατικού τιμήματος μετά την προσωρινή ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συνόλου του έργου, αφαιρουμένου του ποσού της προκαταβολής που αναλογεί (βάσει της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου) και αφού παρακρατηθεί ο με τον παραπάνω τρόπο υπολογισθείς τόκος επί της αναλογούσας εισπραχθείσας προκαταβολής, και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία του υπολογισμού τόκου της προηγούμενης τμηματικής πληρωμής μέχρι την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου.

3ος τρόπος πληρωμής

Δεν περιλαμβάνει τη χορήγηση προκαταβολής.

α) Ποσοστό 25 % του συμβατικού τιμήματος, μετά την παραλαβή του σταδίου 1 των εργασιών του αναδόχου, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της προηγούμενης περίπτωσης 2.

β) Ποσοστό 25 % του συμβατικού τιμήματος, μετά την παραλαβή του σταδίου 2 των εργασιών του αναδόχου, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της προηγούμενης περίπτωσης 2.

γ) Ποσοστό 25 % του συμβατικού τιμήματος, μετά την παραλαβή του σταδίου 3 των εργασιών του αναδόχου, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της προηγούμενης περίπτωσης 2.

δ) Το υπόλοιπο (25 %) του συμβατικού τιμήματος μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συνόλου του έργου.

Σε περίπτωση που στην προσφορά δε δηλώνεται ο ένας από τους παραπάνω τρόπους πληρωμής, θεωρείται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος αποδέχεται τον 2ο τρόπο πληρωμής.

Νομική μορφή που πρέπει να λάβει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο πρόκειται να ανατεθεί η σύμβαση:

Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά, όμως σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτές υποχρεούνται, εφόσον τους ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, να περιβληθούν είτε τη μορφή της κοινοπραξίας του ΚΒΣ, συσταθείσας δια συμβολαιογραφικού εγγράφου, είτε τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, συσταθείσας σύμφωνα με τον Εμπορικό Νόμο.

Ονόματα και επαγγελματικά προσόντα του προσωπικού ✅

Διαδικασία
Διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 6 μήνες
Τόπος αποσφράγισης:

Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών Αγίας Φιλοθέης 21, 105 56 Αθήνα, τηλέφωνο: +30 2103352366 / 2103352365 / 210 3352358, ηλεκτρονική διεύθυνση: ydiaxirisisergoncu@iaath.gr

Τόπος: Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών Αγίας Φιλοθέης 21, 105 56 Αθήνα, τηλέφωνο: +30 2103352366 / 2103352365 / 210 3352358, ηλεκτρονική διεύθυνση: ydiaxirisisergoncu@iaath.gr
Πληροφορίες σχετικά με τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης: ΟΙ διαγωνιζόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους
Γλώσσες
Γλώσσα: Ελληνικά 🗣️

Αναθέτουσα αρχή
Επικοινωνία
Πρόσωπο επικοινωνίας: Τεχνική Υπηρεσία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών
Θεόδωρος Χαμάλης
E-mail: ydiaxirisisergoncu@iaath.gr 📧

Αναφορά
Αναγνωριστικά
Αριθμός αναφοράς που έχει αποδοθεί από την αναθέτουσα αρχή: Culture no 3/2013

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Σώμα αναθεώρησης
Όνομα: Μητροπολιτικόν Συμβούλιον της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών
Ταχυδρομική διεύθυνση: Φιλοθέης 21
Ταχυδρομική πόλη: Αθήνα
Ταχυδρομικός κώδικας: 105 56
Χώρα: Ελλάδα 🇬🇷
E-mail: ydiaxirisisergoncu@iaath.gr 📧
Τηλέφωνο: +30 2103352366 📞
Διεύθυνση διαδικτύου: http://www.iaath.gr 🌏
Φαξ: +30 2103227151 📠
Πληροφορίες για τις προθεσμίες προσφυγής:

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ζητήσει προσωρινή δικαστική προστασία, ακύρωση της παράνομης πράξης της ΑΑ ή της υπογραφείσας σύμβασης και επιδίκαση αποζημίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α/173) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 63 του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α/51) και την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 05.01.2012(ΦΕΚ Α/237/5.12.12) και Ν. 4111/2013, Ν.4146/2013, Ν.4198/2013 όπως ισχύουν.

Πριν υποβάλει την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο ενδιαφερόμενος οφείλει, μέσα σε προθεσμία 10 ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΑ, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4 του ως άνω νόμου.

Η εν λόγω προσφυγή εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφυγών η οποία συστήνεται με απόφαση της ΑΑ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του ΠΔ118/2007 και εισηγείται σχετικά στην ΑΑ

Η ΑΑ οφείλει να αποφανθεί αιτιολογημένα μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και, αν την κρίνει βάσιμη, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4 του ως άνω νόμου όπως τροποποιημένος ισχύει.

Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και η προθεσμία για την άσκησή της, η άσκηση αυτής και η προθεσμία και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την ΑΑ με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και η τηλεομοιοτυπία, μέσα σε 5 ημέρες από την άσκηση της αιτήσεως.

Για το παραδεκτό της άσκησης της αιτήσεως αυτής πρέπει να κατατεθεί, μέχρι την πρώτη συζήτηση της υποθέσεως, παράβολο, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσό 1 % της προϋπολογισθείσας αξίας, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων απορρίπτεται ως απαράδεκτη αν κατά την κατάθεσή της δεν καταβληθεί το 1/3 του οφειλομένου παραβόλου και έως την πρώτη συζήτηση τα υπόλοιπα 2/3. Για την είσπραξη του παραβόλου, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί τις 50 000 EUR, εκδίδεται αποκλειστικά διπλότυπο είσπραξης από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, υπέρ του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτηρίων (ΤΑΧΔΙΚ) και υπέρ του Δημοσίου, σε ποσοστό 60 % και 40 % του συνολικού ύψους αντιστοίχως, το οποίο καταμερίζεται σε δύο αντίστοιχα ΚΑΕ. Σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της αιτήσεως το δικαστήριο διατάσσει την απόδοσή του στον αιτούντα. Το παράβολο αποδίδεται και στην περίπτωση κατά την οποία η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων απορριφθεί σύμφωνα με το εδάφιο β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του ως άνω νόμου όπως τροποποιημένος ισχύει.

Κατά τα λοιπά, η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως με την ως άνω προσωρινή διαταγή, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 5 του ως άνω νόμου όπως τροποποιημένος ισχύει.

Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επανεξέτασης
Όνομα: Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών (Επιτροπή Εξέτασης Προσφυγών)
Πηγή: OJS 2014/S 102-178888 (2014-05-23)

Νέες προμήθειες σε συναφείς κατηγορίες 🆕

Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές υπηρεσίες (4 νέες προμήθειες)

Υπηρεσίες βιβλιοθηκών, αρχείων, μουσείων και άλλες πολιτιστικές υπηρεσίες (1)

Υπηρεσίες μουσείων και συναφείς υπηρεσίες (1)

Υπηρεσίες συντήρησης ιστορικών χώρων και κτιρίων (1)