Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για το έργο «Άμεσες προσαρμογές των πληροφοριακών συστημάτων TAXIS, ELENXIS και ICISnet της Γ.Γ.Δ.Ε. στις απαιτήσεις της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας»

Υπουργείο Οικονομικών, Γ.Γ.Π.Σ. και Διοικητικής Υποστήριξης, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχε

Έργο «Άμεσες προσαρμογές των Π.Σ. TAXIS, ELENXIS και ICISnet στις απαιτήσεις της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας».

Προθεσμία

Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ήταν 2015-09-08. Η προμήθεια δημοσιεύθηκε στις 2015-06-18.

Ποιος

• Υπουργείο Οικονομικών, Γ.Γ.Π.Σ. και Διοικητικής Υποστήριξης, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχε

Τι

• Υπηρεσίες διαχείρισης που σχετίζονται με ηλεκτρονικούς υπολογιστές › Υπηρεσίες λογισμικού διαχείρισης δικτύου

Ιστορικό προμηθειών

Ημερομηνία	Έγγραφο
2015-06-18	Προκήρυξη σύμβασης

Προκήρυξη σύμβασης (2015-06-18)
Αντικείμενο
Πεδίο εφαρμογής της προμήθειας
Τίτλος: Υπηρεσίες λογισμικού διαχείρισης δικτύου
Ποσότητα ή έκταση:

100 ανθρωπομήνες για το έργο «Άμεσες προσαρμογές των Π.Σ. TAXIS, ELENXIS και ICISnet στις απαιτήσεις της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας».400 000

Συνολική αξία της σύμβασης: 400 000 💰
Μεταδεδομένα προκήρυξης
Πρωτότυπη γλώσσα: Ελληνικά 🗣️
Τύπος εγγράφου: Προκήρυξη σύμβασης
Φύση της σύμβασης: Υπηρεσίες
Κανονισμός: Ευρωπαϊκή Ένωση, με συμμετοχή χωρών της GPA
Κοινό λεξιλόγιο για δημόσιες συμβάσεις (CPV)
Κωδικός: Υπηρεσίες λογισμικού διαχείρισης δικτύου 📦

Διαδικασία
Τύπος διαδικασίας: Ανοικτή διαδικασία
Τύπος προσφοράς: Υποβολή για όλα τα τμήματα
Κριτήρια απονομής
Η πλέον συμφέρουσα οικονομικώς προσφορά

Αναθέτουσα αρχή
Ταυτότητα
Χώρα: Ελλάδα 🇬🇷
Τύπος αναθέτουσας αρχής: Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή
Όνομα αναθέτουσας αρχής: Υπουργείο Οικονομικών, Γ.Γ.Π.Σ. και Διοικητικής Υποστήριξης, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών
Ταχυδρομική διεύθυνση: Πειραιώς και Κολωνού 2
Ταχυδρομικός κώδικας: 104 37
Ταχυδρομική πόλη: Αθήνα
Επικοινωνία
Διεύθυνση διαδικτύου: http://www.minfin.gr 🌏
E-mail: m.stylidiotis@1990.syzefxis.gov.gr 📧
Τηλέφωνο: +30 2105237902 📞
Φαξ: +30 2105236769 📠

Αναφορά
Ημερομηνίες
Ημερομηνία αποστολής: 2015-06-18 📅
Προθεσμία υποβολής: 2015-09-08 📅
Ημερομηνία δημοσίευσης: 2015-06-20 📅
Αναγνωριστικά
Αριθμός προκήρυξης: 2015/S 118-214904
Τεύχος ΕΕ-S: 118

Αντικείμενο
Πεδίο εφαρμογής της προμήθειας
Σύντομη περιγραφή:

Ποσότητα ή έκταση:

100 ανθρωπομήνες για το έργο «Άμεσες προσαρμογές των Π.Σ. TAXIS, ELENXIS και ICISnet στις απαιτήσεις της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας».

Διάρκεια: 8 μήνες
Αριθμός αναφοράς: ΔΠΡΟΜΑ4012466ΕΞ2015/11-6-2015
Τόπος εκτέλεσης
Κύρια τοποθεσία ή τόπος εκτέλεσης:

Κτίριο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης.

Νομικές, οικονομικές, χρηματοπιστωτικές και τεχνικές πληροφορίες
Όροι συμμετοχής
Καταλληλότητα για άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας:

— Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, αναφέροντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά κατονομαζόμενες), προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισμούς)·

— τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους, αναφέροντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου ή των επαγγελματικών οργανώσεων, αντίστοιχα, καθώς και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα.

Οικονομική και χρηματοοικονομική κατάσταση:

Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα (capacity).

1. Ο προσφέρων πρέπει να έχει μέσο κύκλο εργασιών των 5 τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2010, 2011, 2012, 2013, 2014) μεγαλύτερο από το 150 % του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου. Σε περίπτωση που ο Προσφέρων δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των πέντε διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 150 % του προϋπολογισμού του Έργου.

2. Ο προσφέρων πρέπει να έχει εκτελέσει και ολοκληρώσει, κατά τα τελευταία 5 έτη, έργα ανάπτυξης ή/και συντήρησης λογισμικού ή/και έργα υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων συνολικά συμβασιοποιημένου προϋπολογισμού μεγαλύτερου από το 150 % του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου.

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.

1. Ο Προσφέρων πρέπει να διαθέτει οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία να είναι ικανός, να αντεπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. Ως ελάχιστη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, ο Προσφέρων πρέπει να:

— διαθέτει εν ισχύ, πιστοποιημένη, επαγγελματική μεθοδολογία στον τομέα της διαχείρισης έργων πληροφορικής, ανάλυσης, σχεδιασμού και ανάπτυξης ή παραμετροποίησης λογισμικού, υλοποίησης ή/και ολοκλήρωσης λύσεων πληροφορικής, εγκατάστασης λογισμικού και υλικού, υπηρεσιών εκπαίδευσης, εξάπλωσης και επί τω έργω υποστήριξης, και παραγωγικής λειτουργίας (υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και διαχείρισης της λειτουργίας) πληροφορικών συστημάτων,

— διαθέτει στην οργανωτική του δομή, οντότητες (ενδεικτικά Τμήματα, Μονάδες, Υπηρεσίες) με αρμοδιότητα την Διαχείριση Έργων, την Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής, την Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών και την Τεχνική Υποστήριξη Συστημάτων Πληροφορικής, ή ισοδύναμες δομές με αρμοδιότητες που στηρίζουν τις παραπάνω διεργασίες του κύκλου ζωής ενός Έργου πληροφορικής,

— διασφαλίζει τη συνεργασία των Συνεργατών ή Προμηθευτών του για όλο το χρονικό διάστημα υλοποίησης του Έργου.

2. Ο προσφέρων πρέπει να έχει:

(i) έσοδα ύψους τουλάχιστον 300 000 EUR (πλέον ΦΠΑ) από υπηρεσίες ανάπτυξης ή/και συντήρησης λογισμικού εφαρμογών αξιοποιώντας βάση δεδομένων Oracle στο πλαίσιο έως 2 έργων ΤΠΕ που ολοκληρώθηκαν με επιτυχία κατά τα τελευταία 5 έτη, και

(ii) έσοδα ύψους τουλάχιστον 100 000 EUR (πλέον ΦΠΑ) από υπηρεσίες ανάπτυξης ή/και συντήρησης λογισμικού εφαρμογών με τεχνολογία Web Services στο πλαίσιο έως 2 έργων ΤΠΕ που ολοκληρώθηκαν με επιτυχία κατά τα τελευταία 5 έτη, και

(iii) να έχει ολοκληρώσει ή να έχει συμμετάσχει, ως μέλος ένωσης, κατά τα τελευταία 5 έτη, στην ολοκλήρωση έργου/ων στους τομείς της φορολογίας ή των τελωνειακών υπηρεσιών ή των ελεγκτικών υπηρεσιών, στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ε.Ε., το/α οποίο/α να περιλαμβάνει/ουν υπηρεσίες ανάπτυξης ή συντήρησης λογισμικού εφαρμογών, ύψους κατ’ ελάχιστον 200 000 EUR (πλέον ΦΠΑ).

Οι ανωτέρω απαιτήσεις (i), (ii) και (iii) μπορεί να καλύπτονται από το ίδιο έργο.

3. Οι Ρόλοι των Μελών της Ομάδας Έργου και οι Ελάχιστες Απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα στελέχη ανά Ρόλο έχουν ως εξής:

υπεύθυνος έργου αναδόχου:

— η κατοχή πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, και

— η συμπλήρωση 10ετούς εργασιακής εμπειρίας στον κύκλο ανάπτυξης λογισμικού ή η συμπλήρωση 15ετούς εργασιακής εμπειρίας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων πληροφορικής, και

— η συμπλήρωση 3ετούς εργασιακής εμπειρίας στην διοίκηση ομάδων για την υλοποίηση έργων ανάπτυξης λογισμικού.

Εμπειρογνώμονας:

— η συμπλήρωση 10ετούς εργασιακής εμπειρίας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων πληροφορικής Ή η συμπλήρωση 6ετούς εργασιακής εμπειρίας στον κύκλο ανάπτυξης λογισμικού με τεχνολογίες που αφορούν στο περιβάλλον ανάπτυξης του παρόντος έργου, και

— η αποδεδειγμένη εργασιακή ή/και ερευνητική εμπειρία σε κάποιο από τα πεδία των προβλημάτων που αφορούν στο έργο, και που ενδεικτικά αναφέρθηκαν στην περιγραφή εργασιών για το ρόλο του εμπειρογνώμονα.

Έμπειρος προγραμματιστής ή αναλυτής επιχειρησιακών διαδικασιών:

— η συμπλήρωση 8ετούς εργασιακής εμπειρίας στον κύκλο ανάπτυξης λογισμικού ή η συμπλήρωση 4ετούς εργασιακής εμπειρίας σε έργα ανάλυσης επιχειρησιακών διαδικασιών ή η συμπλήρωση 4ετούς εργασιακής εμπειρίας σε τεχνολογίες που αφορούν στο περιβάλλον ανάπτυξης του παρόντος έργου.

Προγραμματιστής ή διαχειριστής συστημάτων:

— η συμπλήρωση 3ετούς εργασιακής εμπειρίας σε αντικείμενα τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών Ή η συμπλήρωση 2ετούς εργασιακής εμπειρίας στον κύκλο ανάπτυξης λογισμικού ή διαχείρισης συστημάτων με τεχνολογίες που αφορούν στο περιβάλλον ανάπτυξης του παρόντος έργου.

Οι Ρόλοι και το ελάχιστο πλήθος των στελεχών που υποδεικνύονται ανά Ρόλο με τη δέσμευση ότι σε κάθε ένα στέλεχος ανατίθεται ακριβώς ένας Ρόλος, έχουν ως εξής:

— υπεύθυνος έργου αναδόχου, 1 στέλεχος,

— εμπειρογνώμονας, 2 στελέχη,

— έμπειρος προγραμματιστής ή αναλυτής επιχειρησιακών διαδικασιών, 3 στελέχη,

— προγραμματιστής ή διαχειριστής συστημάτων, 6 στελέχη.

Το ελάχιστο συνολικό πλήθος των στελεχών που υποδεικνύονται για την Ομάδα Έργου πρέπει να είναι 14 άτομα.

Ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί σχετικά με τα ποσοστά υπαλλήλων του Αναδόχου:

(i) Ο Ρόλος του «Υπεύθυνου Έργου Αναδόχου», πρέπει να καλύπτεται από υπάλληλο του υποψήφιου Αναδόχου.

(ii) Κατ’ ελάχιστον το 50 % του συνολικού πλήθους των στελεχών για τους Ρόλους «Έμπειρος προγραμματιστής ή αναλυτής επιχειρησιακών διαδικασιών» και «Προγραμματιστής ή διαχειριστής συστημάτων», πρέπει να καλύπτεται από υπαλλήλους του υποψήφιου Αναδόχου.

Σχετικά με τις πιστοποιήσεις Oracle Certifications (Associate είτε Professional είτε Master είτε Specialization/Expert) και τις λοιπές πιστοποιήσεις για την Ομάδα Έργου, αυτές αθροίζονται ανά κατηγορία προϊόντων λογισμικού ή αντικείμενο, ανεξαρτήτως των προσώπων που τις κατέχουν. Σημειώνεται πως άτομα της Ομάδας Έργου είναι δυνατό να κατέχουν περισσότερες από μια πιστοποιήσεις στην ίδια ή διαφορετική κατηγορία προϊόντων. Για τις πιστοποιήσεις ισχύουν οι ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:

Κατηγορίες προϊόντων λογισμικού Ελάχιστο πλήθος πιστοποιήσεων της Ομάδας Έργου ανά κατηγορία προϊόντων λογισμικού:

— Oracle Database 11g ή 10g 2,

— JEE 6 ή 5 3,

— Oracle Fusion Middleware 11g ή,

— Oracle WebLogic Suite 11g 1,

— Oracle Weblogic Server 11g ή 10g ή,

— Oracle Service Oriented Architecture 11g 1,

— Business Process Modeling 2.

Ελάχιστα πλήθη πιστοποιήσεων Ομάδας Έργου 9.

Ισχύουν επίσης, οι ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις για το πλήθος των διαφορετικών Μελών της Ομάδας Έργου ανά κατηγορία προϊόντων λογισμικού, που θα φέρουν πιστοποιήσεις:

Κατηγορίες προϊόντων λογισμικού Ελάχιστο πλήθος διαφορετικών Μελών της Ομάδας Έργου που φέρουν πιστοποιήσεις ανά κατηγορία προϊόντων λογισμικού:

— Oracle Database 11g ή 10g 1,

— JEE 6 ή 5 2,

— Oracle WebLogic Suite 11g ή,

— Business Process Modeling 1.

Ελάχιστο πλήθος Μελών της Ομάδας έργου που φέρουν πιστοποιήσεις 5.

Εκτέλεση της σύμβασης
Απαιτούμενες καταθέσεις και εγγυήσεις:

1. Η Προσφορά του Υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (EUR) ποσοστό 2 % του προϋπολογισμού του Έργου άνευ Φ.Π.Α. Συγκεκριμένα το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής είναι οκτώ χιλιάδες (8 000) EUR·

2. εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης που θα ανέρχεται στο 5 % της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά δύο (2) μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο. Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου, η παραπάνω εγγύηση παρατείνεται για ανάλογο χρονικό διάστημα. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΣΤ’ μέρους·

3. χορήγηση έντοκης προκαταβολής τριάντα τοις εκατό (30 %) του Συμβατικού Τιμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) μετά την υπογραφή της Σύμβασης, έναντι Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής, ποσού που ισούται με τη διαφορά μεταξύ του ύψους της προκαταβολής και του ποσού της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης. Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη σύμφωνα με το Νόμο 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες Διατάξεις».

Κύριοι όροι χρηματοδότησης και ρυθμίσεις πληρωμών και/ή παραπομπή στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:

Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται σε ευρώ, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής στο όνομα του δικαιούχου, με την απαραίτητη προσκόμιση όλων των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων, σε βάρος του Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπ. Οικονομικών του αντίστοιχου οικ. έτους 2015 με ειδικό φορέα 23180 και Κ.Α.Ε. 0873.

Επί της Συμβατικής Τιμής του Έργου, επιβάλλονται κρατήσεις, που ανέρχονται σε 0,1036 % οι οποίες βαρύνουν το Ανάδοχο.

Η πληρωμή θα γίνεται με έναν από τους κάτωθι τρόπους, όποιον ο Ανάδοχος έχει επιλέξει με σαφήνεια στην Προσφορά του ή με τον 1ο τρόπο, εφόσον στην Προσφορά δεν δηλώνεται προτίμηση.

1. Το 100 % της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών.

2. α) Χορήγηση έντοκης προκαταβολής τριάντα τοις εκατό (30 %) του Συμβατικού Τιμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) μετά την υπογραφή της Σύμβασης, έναντι Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής, ποσού που ισούται με τη διαφορά μεταξύ του ύψους της προκαταβολής και του ποσού της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης. Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη σύμφωνα με το Νόμο 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες Διατάξεις».

β1.) Το υπόλοιπο του Συμβατικού Τιμήματος, μαζί με τον ΦΠΑ του ποσού της προκαταβολής, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του Έργου.

β2.) Το υπόλοιπο του Συμβατικού Τιμήματος, μαζί με τον ΦΠΑ του αναλογούντος ποσού προκαταβολής κατά τον τρίτο, πέμπτο, έβδομο και ένατο μήνα από την υπογραφή της σύμβασης, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των κατά το προηγούμενο δίμηνο παρασχεθεισών υπηρεσιών. Σε περίπτωση τέτοιας τμηματικής πληρωμής, η Εγγύηση προκαταβολής αποδεσμεύεται σταδιακά κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους του έργου που παραλήφθηκε οριστικά.

Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8 % βάσει του Ν. 4172/2013, άρθρο 64 (ΦΕΚ 167/Α/20.7.2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Από την πληρωμή παρακρατούνται οι κρατήσεις, οι τυχόν ποινικές ρήτρες-εκπτώσεις και ο παραπάνω φόρος εισοδήματος.

Νομική μορφή που πρέπει να λάβει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο πρόκειται να ανατεθεί η σύμβαση: Οποιαδήποτε.

Διαδικασία
Διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 120 ημέρες
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 2015-09-14 📅
Τόπος αποσφράγισης: Ηλεκτρονική τοποθεσία-διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Τόπος: Ηλεκτρονική τοποθεσία-διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Κριτήρια απονομής
Κριτήριο: 1. Κατανόηση απαιτήσεων και περιορισμών έργου (5)
2. Κάλυψη οριζόντιων απαιτήσεων (ασφάλεια, ποιότητα σχεδιασμού και ανάπτυξης, ευχρηστία, προσβασιμότητα, διασυνδεσιμότητα, επεκτασιμότητα, παραμετροποίηση) (15)
3. Τρόπος υλοποίησης έργου (40)
4. Εκτέλεση δοκιμών λειτουργικότητας, απαιτήσεων και αποδοχής (10)
5. Μεθοδολογία υλοποίησης έργου (σχέδιο και σύστημα διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων, οργάνωση παραδοτέων, παραδοτέα) (10)
6. Μεθοδολογία κοστολόγησης υπηρεσιών (15)
7. Σχήμα διοίκησης και οργάνωση έργου (5)
Γλώσσες
Γλώσσα: Ελληνικά 🗣️

Αναθέτουσα αρχή
Επικοινωνία
Πρόσωπο επικοινωνίας: Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Υποδομών
Α. Στυλιδιώτης, Ε. Σπήλιου
URL συμμετοχής: http://www.promitheus.gov.gr 🌏
Όνομα: Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Δημόσιων Εσόδων, Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Ταχυδρομική διεύθυνση: Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης
Ταχυδρομικός κώδικας: 183 46
Πρόσωπο επικοινωνίας: Φ. Σερεφίδου
Τηλέφωνο: +30 2131332534 📞
E-mail: secrdhled@gsis.gr 📧
Φαξ: +30 2131332209 📠
URL εγγράφων: http://www.promitheus.gov.gr 🌏
E-mail: d5.b1@1990.syzefxis.gov.gr 📧

Αναφορά
Αναγνωριστικά
Αριθμός αναφοράς που έχει αποδοθεί από την αναθέτουσα αρχή: ΔΠΡΟΜΑ4012466ΕΞ2015/11-6-2015

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Σώμα αναθεώρησης
Όνομα: Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών
Ταχυδρομική διεύθυνση: Πειραιώς και Κολωνού 2
Ταχυδρομική πόλη: Αθήνα
Ταχυδρομικός κώδικας: 104 37
Χώρα: Ελλάδα 🇬🇷
E-mail: d5.b1@1990.syzefxis.gov.gr 📧
Τηλέφωνο: +30 2105237902 📞
Φαξ: +30 2105236769 📠
Πληροφορίες για τις προθεσμίες προσφυγής:

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από παραβίαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ζητήσει κατά τα οριζόμενα στον Ν. 3886/2010, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 του Ν.4055/2012 (ΦΕΚ 51/Α’/2012) και την από 5-12-2012 (ΦΕΚ 237/Α’/2012) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, προσωρινή δικαστική προστασία, ακύρωση της παράνομης πράξης της Αναθέτουσας Αρχής ή της υπογραφείσας σύμβασης και επιδίκαση αποζημίωσης.

Προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης ασφαλιστικών μέτρων είναι η άσκηση προδικαστικής προσφυγής, ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα του Συστήματος και επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου .pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.

Προσφυγή που δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά δε λαμβάνεται υπόψη.

Ο προσφεύγων υποβάλλει την προδικαστική προσφυγή και σε έντυπη μορφή (Πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία άσκησης της προδικαστικής προσφυγής είναι η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής.

Η αναθέτουσα Αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογημένα, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής.

Οι ανωτέρω προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως και εξετάζονται από την Επιτροπή αξιολόγησης προσφυγών του άρθρου 38 του Π.Δ. 118/07, η οποία θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό.

Η αξιολόγηση των προσφυγών, η σύνταξη και υπογραφή των πρακτικών από την Επιτροπή αξιολόγησης προσφυγών καθώς και η απόφαση αποδοχής ή απόρριψης της προσφυγής από την αρμόδια Δ/νση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος.

Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθενται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής.

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς–χρήστες σε μορφή αρχείου .pdf προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.

Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επανεξέτασης
Όπως: Σώμα αναθεώρησης
Πηγή: OJS 2015/S 118-214904 (2015-06-18)

Νέες προμήθειες σε συναφείς κατηγορίες 🆕

Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη (>20 νέες προμήθειες)

Υπηρεσίες πληροφορικής (2)

Υπηρεσίες διαχείρισης που σχετίζονται με ηλεκτρονικούς υπολογιστές (1)