Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός του έργου «Συντήρηση έργου «ELENXIS: Περιφερειακή Πληροφοριακή Υποδομή Ελεγκτικών Yπηρεσιών — ΟΠΣΕΥ»

Υπουργείο Οικονομικών, Γ.Γ.Π.Σ. και Διοικητικής Υποστήριξης, Γεν. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρ

Έργο «Συντήρηση έργου «ELENXIS: Περιφερειακή Πληροφοριακή Υποδομή Ελεγκτικών Yπηρεσιών — ΟΠΣΕΥ».

Προθεσμία

Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ήταν 2016-07-26. Η προμήθεια δημοσιεύθηκε στις 2016-06-02.

Ποιος Τι Πού
  • • ΕΛΛΑΔΑ / ELLADA
Ιστορικό προμηθειών
Ημερομηνία Έγγραφο
2016-06-02 Προκήρυξη σύμβασης
Προκήρυξη σύμβασης (2016-06-02)
Αντικείμενο
Πεδίο εφαρμογής της προμήθειας
Τίτλος: Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης ηλεκτρονικών υπολογιστών
Ποσότητα ή έκταση: 1 535 513,75
Συνολική αξία της σύμβασης: 1 535 513,75 💰
Μεταδεδομένα προκήρυξης
Πρωτότυπη γλώσσα: Ελληνικά 🗣️
Τύπος εγγράφου: Προκήρυξη σύμβασης
Φύση της σύμβασης: Υπηρεσίες
Κανονισμός: Ευρωπαϊκή Ένωση, με συμμετοχή χωρών της GPA
Κοινό λεξιλόγιο για δημόσιες συμβάσεις (CPV)
Κωδικός: Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης ηλεκτρονικών υπολογιστών 📦

Διαδικασία
Τύπος διαδικασίας: Ανοικτή διαδικασία
Τύπος προσφοράς: Υποβολή για όλα τα τμήματα
Κριτήρια απονομής
Η χαμηλότερη τιμή

Αναθέτουσα αρχή
Ταυτότητα
Χώρα: Ελλάδα 🇬🇷
Τύπος αναθέτουσας αρχής: Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή
Όνομα αναθέτουσας αρχής: Υπουργείο Οικονομικών, Γ.Γ.Π.Σ. και Διοικητικής Υποστήριξης, Γεν. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών
Ταχυδρομική διεύθυνση: Πειραιώς και Κολωνού 2
Ταχυδρομικός κώδικας: 104 37
Ταχυδρομική πόλη: Αθήνα
Επικοινωνία
Διεύθυνση διαδικτύου: http://www.gsis.gr 🌏
E-mail: s.sidiropoulou@1990.syzefxis.gov.gr 📧
Τηλέφωνο: +30 2105237902 📞
Φαξ: +30 2105236769 📠

Αναφορά
Ημερομηνίες
Ημερομηνία αποστολής: 2016-06-02 📅
Προθεσμία υποβολής: 2016-07-26 📅
Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-06-04 📅
Αναγνωριστικά
Αριθμός προκήρυξης: 2016/S 107-191684
Τεύχος ΕΕ-S: 107

Αντικείμενο
Πεδίο εφαρμογής της προμήθειας
Σύντομη περιγραφή:
Έργο «Συντήρηση έργου «ELENXIS: Περιφερειακή Πληροφοριακή Υποδομή Ελεγκτικών Yπηρεσιών — ΟΠΣΕΥ».
Περιγραφή των επιλογών: 5 μήνες.
Προσωρινό χρονοδιάγραμμα για τη χρήση δικαιωμάτων προαίρεσης: 5 μήνες
Διάρκεια: 24 μήνες
Αριθμός αναφοράς: ΔΠΡΟΜΑ4010382ΕΞ2016/31-5-2016
Τόπος εκτέλεσης
Κύρια τοποθεσία ή τόπος εκτέλεσης: Ελληνική Επικράτεια.

Νομικές, οικονομικές, χρηματοπιστωτικές και τεχνικές πληροφορίες
Όροι συμμετοχής
Καταλληλότητα για άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας:
— Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα υπογραφής της υπεύθυνης δήλωσης της παραγράφου Α.2.2 και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επιδόσεως της ηλεκτρονικής ειδοποίησης.
Εμφάνιση περισσότερων
— Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου, ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα υπογραφής της υπεύθυνης δήλωσης της παραγράφου Α.2.2 και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επιδόσεως της ηλεκτρονικής ειδοποίησης.
Εμφάνιση περισσότερων
Οικονομική και χρηματοοικονομική κατάσταση:
— Να έχει συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων μεγαλύτερο από το 60 % του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο συνολικός κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 40 % του προϋπολογισμού του Έργου.
Εμφάνιση περισσότερων
— Αντίγραφα ή αποσπάσματα Ισολογισμών των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών.
ή
Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών.
— Διευκρινίζεται ότι αν ο Υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων το οποίο, όμως, θα είναι τουλάχιστον μιας (1) διαχειριστικής χρήσης και καταθέτει τα στοιχεία τεκμηρίωσης της χρηματοοικονομικής του ικανότητας για το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του.
Εμφάνιση περισσότερων
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:
Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου:
— επιχειρηματική δομή,
— τομείς δραστηριότητας,
— προϊόντα και υπηρεσίες.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας.
Περιγραφή τμήματος Έργου
που προτίθεται ο υποψήφιος Ανάδοχος
να αναθέσει σε Υπεργολάβο Επωνυμία Υπεργολάβου Ημερομηνία Δήλωσης Συνεργασίας.
Να έχει σχετική εμπειρία που να αποδεικνύεται από την υλοποίηση έργων αντίστοιχου μεγέθους και πολυπλοκότητας με το υπό ανάθεση έργο:
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:
Κατάλογο των κυριότερων συναφών έργων που εκτέλεσε κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη,.
Εάν ο Πελάτης είναι δημόσιος φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που συντάσσεται από την αρμόδια Δημόσια Αρχή.
Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση είτε του ιδιώτη, είτε του υποψηφίου Αναδόχου, και όχι η σχετική Σύμβαση Έργου.
Ο Κατάλογος Έργων πρέπει να έχει την εξής μορφή:
Α/Α Πελάτης Σύντομη Περιγραφή του Έργου Διάρκεια Εκτέλεσης Έργου
(από — έως) Προϋπολογισμός Παρούσα Φάση Συνοπτική Περιγραφή Συνεισφοράς στο Έργο Ποσοστό Συμμετοχής Στο Έργο
(προϋπολογισμός) Στοιχείο Τεκμηρίωσης (τύπος και ημερομηνία)
Όπου
— «Παρούσα φάση»: ολοκληρωμένο επιτυχώς / σε εξέλιξη.
— «Στοιχείο τεκμηρίωσης»: πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής, πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας Αρχής, δήλωση πελάτη-ιδιώτη, δήλωση υποψηφίου Αναδόχου.
Από τα παραπάνω έργα, ένα (1) τουλάχιστον παρόμοιο με το αντικείμενο του υπό ανάθεση Έργου, το οποίο έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον Υποψήφιο Ανάδοχο, θα πρέπει να παρουσιαστεί αναλυτικά
— Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του έργου και θα καλύπτουν όλη την Ελληνική Επικράτεια. Συγκεκριμένα απαιτείται κατ' ελάχιστον το 30 % του ανθρωποχρόνου που θα διατεθεί για το έργο να καλύπτεται από υπαλλήλους του υποψήφιου Αναδόχου. (δηλ. μερικό σύνολο 3.1 ≥ 30 %).
Εμφάνιση περισσότερων
— Πίνακας των υπαλλήλων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:
Α/Α Εταιρεία (σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας) Ονοματεπώνυμο Υπαλλήλου υποψηφίου Αναδόχου Θέση
στην Ομάδα Έργου Ανθρωπο-μήνες Ποσοστό συμμετοχής (%)
Μερικό σύνολο (3.1)
Πίνακας των στελεχών των Υπεργολάβων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:
Α/Α Επωνυμία Εταιρείας Υπεργολάβου Ονοματεπώνυμο Στελέχους Υπεργολάβου Θέση
στην Ομάδα Έργου Ανθρωπο-μήνες Ποσοστό συμμετοχής 2 (%)
Μερικό σύνολο (3.2)
Πίνακας των εξωτερικών συνεργατών του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:
Α/Α Ονοματεπώνυμο Εξωτερικού Συνεργάτη Θέση στην Ομάδα Έργου Ανθρωπ-ομήνες Ποσοστό συμμετοχής 2 (%)
Μερικό σύνολο (3.3)
— Πιστοποιητικό της σειράς ISO 9001:2008 στον τομέα της συντήρησης του εξοπλισμού/λογισμικού, από αναγνωρισμένο Ινστιτούτο ή Οργανισμό, ή άλλο ισοδύναμο, από Οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα εξασφάλισης της ποιότητας.
Εμφάνιση περισσότερων
Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι Ένωση Εταιρειών, το ανωτέρω πιστοποιητικό πρέπει να διαθέτουν οι μισοί τουλάχιστον συμμετέχοντες σε αυτήν
Στην περίπτωση που τα προϊόντα/οι υπηρεσίες δεν πιστοποιούνται σύμφωνα με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης που έχουν εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης προϊόντων/υπηρεσιών διαπιστευμένο προς τούτο είτε από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation For Accreditation-E.A.) και της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.
Εμφάνιση περισσότερων
Εκτέλεση της σύμβασης
Απαιτούμενες καταθέσεις και εγγυήσεις:
1) Η Προσφορά του Υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (EUR) ποσοστό 2 % του προϋπολογισμού του Έργου άνευ Φ.Π.Α. Συγκεκριμένα το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής είναι τριάντα χιλιάδες επτακοσίων δέκα ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (30.710,27 EUR).
Εμφάνιση περισσότερων
2) Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης που θα
ανέρχεται στο 5 % της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά δύο (2) μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο. Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου, η παραπάνω εγγύηση παρατείνεται για ανάλογο χρονικό διάστημα. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα του Δ' μέρους.
Εμφάνιση περισσότερων
Κύριοι όροι χρηματοδότησης και ρυθμίσεις πληρωμών και/ή παραπομπή στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται σε ευρώ, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής στο όνομα του δικαιούχου, με την απαραίτητη προσκόμιση όλων των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων, σε βάρος του Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπ. Οικονομικών οικ. ετών 2016, 2017 & 2018 με ειδικό φορέα 23-150 και Κ.Α.Ε. 0869.
Εμφάνιση περισσότερων
Επί της Συμβατικής Τιμής του Έργου, επιβάλλονται κρατήσεις, που ανέρχονται σε 0,1036 % οι οποίες βαρύνουν το Ανάδοχο.
Η πληρωμή θα γίνεται με τον κάτωθι τρόπο:
Θα καταβάλλεται, ανά δυο (2) μήνες, το ποσό που αντιστοιχεί στην αμοιβή του αναδόχου, όπως αυτό αποτυπώνεται στην οικονομική του προσφορά, για την παροχή των ζητουμένων υπηρεσιών, μετά την πιστοποίηση από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Έργου, ότι ο ανάδοχος έχει παράσχει τις ζητούμενες υπηρεσίες σύμφωνα με την σύμβαση.
Εμφάνιση περισσότερων
Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8 % βάσει του Ν. 4172/2013, άρθρο 64 (ΦΕΚ 167/Α/20.7.2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Από την πληρωμή παρακρατούνται οι κρατήσεις, οι τυχόν ποινικές ρήτρες-εκπτώσεις και ο παραπάνω φόρος εισοδήματος.
Πέραν της Συμβατικής Τιμής του Έργου ο Ανάδοχος δεν θα έχει καμία απαίτηση κατά του Υπουργείου για δαπάνες τις οποίες πραγματοποίησε κατά την εκτέλεση του Έργου ή εξ αφορμής αυτού.
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την εκτέλεση της Σύμβασης θεωρώντας τη Συμβατική Τιμή επαρκή, νόμιμη και εύλογη για την εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης μετά από συνολική έρευνα που θα έχει πραγματοποιήσει πριν την κατάθεση της Προσφοράς του. Στην Συμβατική Τιμή περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του Υπουργείου.
Εμφάνιση περισσότερων
Νομική μορφή που πρέπει να λάβει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο πρόκειται να ανατεθεί η σύμβαση: Οποιαδήποτε.

Διαδικασία
Διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 180 ημέρες
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 2016-08-01 📅
Τόπος αποσφράγισης: Ηλεκτρονικό Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ
Τόπος: Ηλεκτρονικό Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ
Γλώσσες
Γλώσσα: Ελληνικά 🗣️

Αναθέτουσα αρχή
Επικοινωνία
Πρόσωπο επικοινωνίας: Α. Στυλιδιώτης-Στ. Σιδηροπούλου

Αναφορά
Αναγνωριστικά
Αριθμός αναφοράς που έχει αποδοθεί από την αναθέτουσα αρχή: ΔΠΡΟΜΑ4010382ΕΞ2016/31-5-2016

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Σώμα αναθεώρησης
Όνομα: Υπουργείο Οικονομικών
Ταχυδρομική διεύθυνση: Πειραιώς και Κολωνού 2
Ταχυδρομική πόλη: Αθήνα
Ταχυδρομικός κώδικας: 104 37
Χώρα: Ελλάδα 🇬🇷
E-mail: s.sidiropoulou@1990.syzefxis.gov.gr 📧
Τηλέφωνο: +30 2105237902 📞
Διεύθυνση διαδικτύου: www.promitheus.gov.gr 🌏
Φαξ: +30 2105236769 📠
Πληροφορίες για τις προθεσμίες προσφυγής:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από παραβίαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ζητήσει κατά τα οριζόμενα στον Ν. 3886/2010, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 του Ν.4055/2012 (ΦΕΚ 51/Α'/2012) και το άρθρο 8 του Ν.4198/2013 (Α' 215) και το άρθρο 74 παρ. 1 και 2 του Ν.4146/2013 (Α' 90), προσωρινή δικαστική προστασία, ακύρωση της παράνομης πράξης της Αναθέτουσας Αρχής ή της υπογραφείσας σύμβασης και επιδίκαση αποζημίωσης.
Εμφάνιση περισσότερων
Προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης ασφαλιστικών μέτρων είναι η άσκηση προδικαστικής προσφυγής, ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα του Συστήματος και επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου .pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.
Προσφυγή που δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά δε λαμβάνεται υπόψη.
Ο προσφεύγων υποβάλλει την προδικαστική προσφυγή και σε έντυπη μορφή (Πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία άσκησης της προδικαστικής προσφυγής είναι η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής
Η αναθέτουσα Αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογημένα, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής.
Οι ανωτέρω προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως και εξετάζονται από την Επιτροπή αξιολόγησης προσφυγών του άρθρου 38 του Π.Δ. 118/07, η οποία θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό.
Η αξιολόγηση των προσφυγών, η σύνταξη και υπογραφή των πρακτικών από την Επιτροπή αξιολόγησης προσφυγών καθώς και η απόφαση αποδοχής ή απόρριψης της προσφυγής από την αρμόδια Δ/νση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος.
Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθενται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής.
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς — χρήστες σε μορφή αρχείου .pdf προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.
Εμφάνιση περισσότερων
Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επανεξέτασης
Όπως: Σώμα αναθεώρησης
Πηγή: OJS 2016/S 107-191684 (2016-06-02)