«Κατασκευή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου Μέσης Πίεσης έως 19 bar, Χαμηλής Πίεσης έως 4 bar και Παροχετευτικών Αγωγών στο Νομό Αττικής» — Κωδικός Διαγωνισμού W02/022016

Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε.

Κατασκευή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου Μέσης Πίεσης έως 19 bar, Χαμηλής Πίεσης έως 4 bar και Παροχετευτικών Αγωγών στο Νομό Αττικής. Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου του Έργου περιλαμβάνεται στην Αναλυτική Προκήρυξη. Αναλυτικό το αντικείμενο της Σύμβασης, οι Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου και οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνονται στα Τεύχη που επισυνάπτονται στην Αναλυτική Προκήρυξη.

Προθεσμία

Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ήταν 2016-05-09. Η προμήθεια δημοσιεύθηκε στις 2016-03-22.

Ποιος

• Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε.

Τι

• Κατασκευαστικές εργασίες αγωγών μεγάλων αποστάσεων για τη μεταφορά πετρελαίου και αερίου › Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς μεταφοράς αερίου › Κατασκευαστικές εργασίες για κεντρικούς αγωγούς παροχής αερίου

Πού

• Aττική / Attiki

Ιστορικό προμηθειών

Ημερομηνία	Έγγραφο
2016-03-22	Προκήρυξη σύμβασης

Προκήρυξη σύμβασης (2016-03-22)
Αντικείμενο
Πεδίο εφαρμογής της προμήθειας
Τίτλος: Κατασκευαστικές εργασίες για κεντρικούς αγωγούς παροχής αερίου
Ποσότητα ή έκταση:

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του Έργου, περιλαμβανομένου του εργολαβικού οφέλους του Αναδόχου, χωρίς Φ.Π.Α., εκτιμάται ότι θα ανέλθει για τη διάρκεια της Σύμβασης Έργου και τις τυχόν παρατάσεις αυτής, σε 1 500 000 EUR. Η έκταση του δικτύου που απαιτείται να κατασκευασθεί σε μία περιοχή, ο αριθμός παροχετευτικών αγωγών καταναλωτών που απαιτείται να κατασκευασθεί σε μία περιοχή, οι ρυθμοί κατασκευής και ο χρόνος κατασκευής του δικτύου συναρτάται άμεσα με την εκδήλωση ενδιαφέροντος των καταναλωτών για τη σύνδεσή τους με το δίκτυο φυσικού αερίου και κατά συνέπεια δεν μπορούν να είναι πλήρως χρονικά, ποιοτικά και ποσοτικά καθορισμένες εκ των προτέρων. Ως εκ τούτου η ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ διατηρεί το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της Σύμβασης και των τυχόν παρατάσεων αυτής, να αναθέσει οικονομικό αντικείμενο μειωμένο μέχρι και κατά 25 % επί του προϋπολογισμού, δηλ. έως 1 125 000 EUR ή αυξημένο μέχρι και κατά 25 % επί του προϋπολογισμού, δηλ. έως 1 875 000 EUR χωρίς αυτό να αποτελεί για οποιονδήποτε λόγο τροποποίηση ή αναπροσαρμογή των επιμέρους Συμβατικών Τιμών ή αιτία για οποιαδήποτε αποζημίωση του Αναδόχου. Ο ως άνω προϋπολογισμός των 1 500 000 EUR αποτελεί πρόβλεψη του Έργου που εκτιμάται ότι θα εκτελεσθεί με βάση το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ για τη διάρκεια της Σύμβασης Έργου και των τυχόν παρατάσεων αυτής. Η ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ δεσμεύεται μόνο να δαπανήσει το ελάχιστο τιθέμενο όριο του προϋπολογισμού (δηλαδή 1 125 000 EUR) κατά τη διάρκεια της Σύμβασης και των τυχόν παρατάσεων αυτής. Στον ως άνω προϋπολογισμό περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για τις εργασίες και υπηρεσίες του Αναδόχου, τα υλικά που προμηθεύεται ο Ανάδοχος, το εργολαβικό όφελος, το διαχειριστικό κόστος και όλες οι απρόβλεπτες δαπάνες του Έργου (όπως ενδεικτικά οι δαπάνες καθυστερήσεων λόγω εμποδίων, οι δαπάνες για πρόσληψη και απασχόληση αρχαιολόγου ή τεχνίτη αρχαιολογίας εφόσον απαιτηθεί από την Αρχαιολογική Υπηρεσία κλπ.) σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Αναλυτική Προκήρυξη και στα λοιπά Τεύχη του Διαγωνισμού.1 500 000

Ποσότητα ή έκταση

Συνολική αξία της σύμβασης: 1 500 000 💰
Μεταδεδομένα προκήρυξης
Πρωτότυπη γλώσσα: Ελληνικά 🗣️
Τύπος εγγράφου: Προκήρυξη σύμβασης
Φύση της σύμβασης: Έργα
Κανονισμός: Ευρωπαϊκή Ένωση
Κοινό λεξιλόγιο για δημόσιες συμβάσεις (CPV)
Κωδικός: Κατασκευαστικές εργασίες για κεντρικούς αγωγούς παροχής αερίου 📦

Διαδικασία
Τύπος διαδικασίας: Ανοικτή διαδικασία
Τύπος προσφοράς: Υποβολή για όλα τα τμήματα
Κριτήρια απονομής
Η χαμηλότερη τιμή

Αναθέτουσα αρχή
Ταυτότητα
Χώρα: Ελλάδα 🇬🇷
Τύπος αναθέτουσας αρχής: Φορέας κοινής ωφελείας
Όνομα αναθέτουσας αρχής: Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε.
Ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου 11 και Σερρών
Ταχυδρομικός κώδικας: 141 23
Ταχυδρομική πόλη: Λυκόβρυση
Επικοινωνία
Διεύθυνση διαδικτύου: http://www.aerioattikis.gr 🌏
E-mail: s.giannatos@aerioattikis.gr 📧
Τηλέφωνο: +30 2103406000 📞
Φαξ: +30 2103406050 📠

Αναφορά
Ημερομηνίες
Ημερομηνία αποστολής: 2016-03-22 📅
Προθεσμία υποβολής: 2016-05-09 📅
Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-03-24 📅
Αναγνωριστικά
Αριθμός προκήρυξης: 2016/S 059-100262
Τεύχος ΕΕ-S: 59
Πρόσθετες πληροφορίες

Το Αντικείμενο του Έργου αναφέρεται στο σύνολο της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής της Αττικής, σύμφωνα με τα γεωγραφικά όρια που απεικονίζονται στους χάρτες του Παραρτήματος 6 της Αναλυτικής Προκήρυξης. Η ανάθεση της Σύμβασης Έργου σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού δεν δημιουργεί σε καμία περίπτωση σχέση αποκλειστικότητας του Αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου που θα του ανατεθεί. Η ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να προκηρύσσει και άλλους διαγωνισμούς και να αναθέτει εργασίες με το ίδιο αντικείμενο στην ίδια Συμβατική Περιοχή, σε οποιονδήποτε τρίτο ή/και να εκτελεί εργασίες με αυτεπιστασία. Ο Διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις του ΠΔ 59/2007 και συμπληρωματικά από τον Κανονισμό Ανάθεσης και Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΦΕΚ Β΄1271/30.09.2002), όπως αυτός ισχύει. Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς η οποία ενδέχεται να προκύψει κατά ή/και επ' ευκαιρία του Διαγωνισμού είναι τα καθ' ύλη αρμόδια δικαστήρια στην Αθήνα. Το όργανο της εταιρείας που είναι αρμόδιο για τη διαδικασία ανάδειξης Αναδόχου μπορεί να αναλάβει, επαναλάβει ή ματαιώσει τη διαδικασία ανάδειξης Αναδόχου με αιτιολογημένη απόφασή του.

Πρόσθετες πληροφορίες

Το Αντικείμενο του Έργου αναφέρεται στο σύνολο της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής της Αττικής, σύμφωνα με τα γεωγραφικά όρια που απεικονίζονται στους χάρτες του Παραρτήματος 6 της Αναλυτικής Προκήρυξης.

Η ανάθεση της Σύμβασης Έργου σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού δεν δημιουργεί σε καμία περίπτωση σχέση αποκλειστικότητας του Αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου που θα του ανατεθεί. Η ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να προκηρύσσει και άλλους διαγωνισμούς και να αναθέτει εργασίες με το ίδιο αντικείμενο στην ίδια Συμβατική Περιοχή, σε οποιονδήποτε τρίτο ή/και να εκτελεί εργασίες με αυτεπιστασία.

Ο Διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις του ΠΔ 59/2007 και συμπληρωματικά από τον Κανονισμό Ανάθεσης και Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΦΕΚ Β΄1271/30.09.2002), όπως αυτός ισχύει. Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς η οποία ενδέχεται να προκύψει κατά ή/και επ' ευκαιρία του Διαγωνισμού είναι τα καθ' ύλη αρμόδια δικαστήρια στην Αθήνα.

Το όργανο της εταιρείας που είναι αρμόδιο για τη διαδικασία ανάδειξης Αναδόχου μπορεί να αναλάβει, επαναλάβει ή ματαιώσει τη διαδικασία ανάδειξης Αναδόχου με αιτιολογημένη απόφασή του.

Αντικείμενο
Πεδίο εφαρμογής της προμήθειας
Σύντομη περιγραφή:

Ποσότητα ή έκταση:

Ποσότητα ή έκταση

Περιγραφή των επιλογών:

Κατά τη διάρκεια της Σύμβασης, η ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ δεν δεσμεύεται να αναθέσει στον Ανάδοχο το σύνολο των ενδεικτικών ποσοτήτων του Έργου και διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της και σύμφωνα με τις ανάγκες της, να μειώσει ή να αυξήσει κάθε επιμέρους ενδεικτική ποσότητα του Έργου που αναφέρεται ανωτέρω, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4.1 της Αναλυτικής Προκήρυξης. Η Σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια δεκαοκτώ μηνών (18) από την ημερομηνία υπογραφής της.Η ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει κατά την απόλυτη κρίση της τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης έως και για δώδεκα (12) μήνες με τους ίδιους όρους. Το δικαίωμα αυτό ασκείται για τμήμα ή τμήματα της ως άνω περιόδου ή και για ολόκληρη την περίοδο με μονομερή έγγραφη δήλωση της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ προς τον Ανάδοχο το αργότερο ένα (1) μήνα πριν τη λήξη της ισχύουσας Σύμβασης. Διευκρινίζεται ότι η ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να εξαντλήσει τη χρονική διάρκεια καθώς και την προβλεπόμενη παράταση της Σύμβασης Έργου χωρίς να δεσμεύεται ότι θα εξαντλήσει τόσο κατά τη διάρκεια της αρχικής όσο και κατά τη διάρκεια της τυχόν παράτασης της Σύμβασης τον κατ' ανώτατο ύψος τιθέμενο Προϋπολογισμό.

Διάρκεια: 18 μήνες
Αριθμός αναφοράς: «Κατασκευή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου Μέσης Πίεσης έως 19 bar, Χαμηλής Πίεσης έως 4 bar και Παροχετευτικών Αγωγών στο Νομό Αττικής», κωδικός Διαγωνισμού W02/022016
Τόπος εκτέλεσης
Κύρια τοποθεσία ή τόπος εκτέλεσης: Νομός Αττικής.

Νομικές, οικονομικές, χρηματοπιστωτικές και τεχνικές πληροφορίες
Όροι συμμετοχής
Καταλληλότητα για άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας:

Δεκτές γίνονται υποψηφιότητες από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ομίλους, συμπράξεις, κοινοπραξίες εταιρειών ή υπό σύσταση κοινοπραξίες των ανωτέρω με οποιονδήποτε συνδυασμό και εν γένει από περισσότερα του ενός πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο του Διαγωνισμού, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία ή έχουν συσταθεί σύμφωνα με την νομοθεσία άλλου πλην της Ελλάδος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και έχουν την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., εφόσον η δραστηριότητά τους παρουσιάζει συνεχή δεσμό με την οικονομία του κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.

Άδεια Ικανότητας εκτέλεσης τεχνικών έργων: Να είναι εγγεγραμμένος στους επίσημους καταλόγους εγκεκριμένων εργοληπτών απ' όπου να προκύπτει άδεια ικανότητας εκτέλεσης υδραυλικών έργων αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των Τριών Εκατομμυρίων ευρω (3 000 000 EUR) ή προκειμένου για αλλοδαπές εταιρείες, στο οικείο επαγγελματικό μητρώο ή σε ισοδύναμο μητρώο ή σε ισοδύναμο επαγγελματικό κατάλογο σύμφωνα με τους νόμους της χώρας όπου βρίσκεται η έδρα της ή τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όσες εταιρείες έχουν την έδρα τους σε χώρα της ή του ΕΟΧ ή των υπό σύνδεση κρατών. Εργοληπτικές επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, μπορούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό υποβάλλοντας βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της χώρας τους από την οποία να προκύπτει ότι έχουν εκτελέσει τουλάχιστον ένα υδραυλικό έργο του οποίου ο συνολικός προϋπολογισμός είναι ίσος ή μεγαλύτερος των 3.000.000,00 Ευρώ. Σε περίπτωση υπό σύσταση Κοινοπραξίας, το ως άνω κριτήριο θα πρέπει να πληροί τουλάχιστον ένας εκ των μελών αυτής.

Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται:

Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται ανωτέρω στο άρθρο 9.2 και δεν υποβάλλουν τα δικαιολογητικά των άρθρων 13 και 14.

Όσοι τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή έχουν υπαχθεί στη διαδικασία του άρθρου 99 επ. του ν. 3588/2007 Πτωχευτικού Κώδικα (διαδικασία συνδιαλλαγής) ή σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, σε διαδικασία εκκαθάρισης ή παύσης δραστηριοτήτων, σε διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή έχουν καταθέσει αίτηση για το άνοιγμα διαδικασίας συνδιαλλαγής των άρθρων 99 επ. του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση.

Όσοι έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για αδίκημα για έναν ή περισσότερους από τους λόγους που απαριθμούνται κατωτέρω:

i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου,

ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26.5.1997(21) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,

iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308 του Συμβουλίου, της 10.6.1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Όσοι δεν είναι ενήμεροι ως προς τις ασφαλιστικές και φορολογικές τους υποχρεώσεις

Όσοι προβαίνουν σε ανακριβείς ή ψευδείς δηλώσεις προκειμένου να εμφανισθούν ως συμμορφούμενοι με τους όρους του Διαγωνισμού.

Υποψήφιο νομικό πρόσωπο που υποβάλλει Προσφορά ταυτόχρονα τόσο μεμονωμένα όσο και ως μέλος Κοινοπραξίας, καθώς και Κοινοπραξίες που έχουν κοινό μέλος κατά την υποβολή της Προσφοράς.

Οικονομική και χρηματοοικονομική κατάσταση:

Χρηματοοικονομική επάρκεια: Να έχει κύκλο εργασιών ίσο ή μεγαλύτερο των Δέκα Εκατομμυρίων ευρω (10 000 000 EUR) σωρευτικά για τα τρία (3) τελευταία οικονομικά έτη (2012, 2013, 2014). Σε περίπτωση υπό σύσταση Κοινοπραξίας, ο επικεφαλής θα πρέπει να έχει κύκλο εργασιών ίσο ή μεγαλύτερο των Έξι Εκατομμυρίων ΕΥΡΩ (6 000 000 EUR) σωρευτικά για τα τρία (3) τελευταία οικονομικά έτη (2012, 2013, 2014) και όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας θα πρέπει να έχουν κύκλο εργασιών ίσο ή μεγαλύτερο των Δέκα Εκατομμυρίων ΕΥΡΩ (10 000 000 EUR) σωρευτικά για τα τρία (3) τελευταία οικονομικά έτη (2012, 2013, 2014).

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:

Ελάχιστη Εμπειρία

Ο Υποψήφιος πρέπει να έχει εκτελέσει από 1.1.2001 μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού τουλάχιστον:

— Δύο (2) χλμ. χαλύβδινου δικτύου διανομής φυσικού αερίου Μέσης Πίεσης 19 bar και διαμέτρου αγωγού ίσου ή μεγαλύτερου των τεσσάρων ιντσών (≥4inches) από τα οποία, ένα (1) έργο ενιαίο, μήκους τουλάχιστον ενός (1) χλμ.

— Δέκα (10) χλμ. δικτύου διανομής φυσικού αερίου από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) πίεσης έως 4bar από τα οποία ένα ενιαίο έργο μήκους τουλάχιστον πέντε (5) χλμ.

— Πέντε (5) σταθμούς διανομής ή σταθμούς Φ.Α. για βιομηχανικούς καταναλωτές (Β2Β).

— Τριακόσιους (300) παροχετευτικούς αγωγούς για σύνδεση οικιακών, εμπορικών ή βιομηχανικών καταναλωτών με Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου. Διευκρινίζεται ότι τυχόν εμπειρία που προκύπτει από την κατασκευή εσωτερικών εγκαταστάσεων δικτύου φυσικού αερίου δεν θα ληφθεί υπόψη. Ως εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου νοείται το τμήμα της σωλήνωσης από την έξοδο της μετρητικής διάταξης μέχρι την έξοδο της εγκατάστασης απαγωγής των καυσαερίων.

— Τριακόσιες (300) παροχετευτικές στήλες (risers) για σύνδεση οικιακών καταναλωτών με Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου.

Σε περίπτωση υπό σύσταση Κοινοπραξίας, την ανωτέρω εμπειρία θα πρέπει να πληροί ο επικεφαλής της Κοινοπραξίας ή εναλλακτικά σωρευτικά όλα τα μέλη της.

Προσωπικό: Να έχει τη δυνατότητα διάθεσης του απαραίτητου προσωπικού για την εκτέλεση του Έργου, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται αναλυτικά στην παρ. 14.1 της Αναλυτικής Προκήρυξης. Σε περίπτωση υπό σύσταση Κοινοπραξίας, το απαραίτητο προσωπικό θα πρέπει να επιλεγεί κατόπιν συμφωνίας των μελών της υπό σύσταση Κοινοπραξίας.

Εκτέλεση της σύμβασης
Απαιτούμενες καταθέσεις και εγγυήσεις:

Προκειμένου να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό, οι Υποψήφιοι πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν (εσωκλείοντας στον Υποφάκελο Α) μία (1) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ύψους Τριάντα Χιλιάδων Ευρώ (EUR30.000,00) σύμφωνη με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος 2 της Αναλυτικής Προκήρυξης, εκδόσεως αναγνωρισμένου Τραπεζικού ή πιστωτικού Ιδρύματος ή άλλου νομικού προσώπου που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από το ΤΣΜΕΔΕ, διάρκειας ισχύος τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των Προσφορών. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας, η Εγγυητική Επιστολή εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της και όχι υπέρ μεμονωμένων μελών και καλύπτουν την αλληλέγγυα και σε ολόκληρο ευθύνη τους.

Νομική μορφή που πρέπει να λάβει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο πρόκειται να ανατεθεί η σύμβαση:

Οι Κοινοπραξίες δεν απαιτείται να έχουν περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την από κοινού Προσφορά, υποχρεούνται όμως να έχουν συντάξει ιδιωτικό συμφωνητικό δεσμευτικό για τα μέλη τους για σύσταση Κοινοπραξίας σε περίπτωση ανάθεσης της Σύμβασης, καθώς και να συστήσουν Κοινοπραξία με συμβολαιογραφικό έγγραφο σε περίπτωση κήρυξής τους ως Αναδόχου. Κάθε μέλος της Κοινοπραξίας θα ευθύνεται έναντι της ΕΠΑ Αττικής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για το σύνολο των απαιτήσεών της. Ένα (1) μέλος της Κοινοπραξίας πρέπει να έχει ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 50 % ως επικεφαλής (leader). Τα ποσοστά συμμετοχής κάθε μέλους θα πρέπει να ορίζονται στο ιδιωτικό συμφωνητικό και να αναγράφονται απαραιτήτως στην Επιστολή Υποβολής Προσφοράς. Δεν επιτρέπονται μεταβολές στα ποσοστά των μελών που συνθέτουν την Κοινοπραξία. Σε αντίθετη περίπτωση, η Προσφορά της Κοινοπραξίας θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Διαδικασία
Διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 12 μήνες
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 2016-05-09 📅
Τόπος αποσφράγισης:

Η αποσφράγιση των Φακέλων Προσφοράς θα γίνει σε κλειστή συνεδρίαση της Επιτροπής Διεξαγωγής του Διαγωνισμού μετά τη λήξη του χρόνου υποβολής των Φακέλων Προσφοράς στα γραφεία της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου 11 & Σερρών, Τ.Κ. 141 23, Λυκόβρυση.

Τόπος: Η αποσφράγιση των Φακέλων Προσφοράς θα γίνει σε κλειστή συνεδρίαση της Επιτροπής Διεξαγωγής του Διαγωνισμού μετά τη λήξη του χρόνου υποβολής των Φακέλων Προσφοράς στα γραφεία της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου 11 & Σερρών, Τ.Κ. 141 23, Λυκόβρυση.
Πληροφορίες σχετικά με τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης:

Η αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών θα γίνει σε δημόσια συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής σε ημέρα, ώρα και τόπο που θα ανακοινωθεί εγγράφως στους εναπομείναντες Υποψηφίους. Οι Υποψήφιοι δικαιούνται να παραστούν κατά την αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών με έως δύο (2) νόμιμα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, τα οποία υποχρεούνται να υπογράψουν το σχετικό Πρακτικό.

Γλώσσες
Γλώσσα: Ελληνικά 🗣️

Αναθέτουσα αρχή
Επικοινωνία
Πρόσωπο επικοινωνίας: Διεύθυνση Διαγωνισμών και Συμβάσεων, Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού
Διεύθυνση διαδικτύου: www.aerioattikis.gr 🌏

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Σώμα αναθεώρησης
Όνομα: Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε.
Ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου 11 και Σερρών
Ταχυδρομική πόλη: Λυκόβρυση
Ταχυδρομικός κώδικας: 141 23
Χώρα: Ελλάδα 🇬🇷
E-mail: s.giannatos@aerioattikis.gr 📧
Τηλέφωνο: +30 2103406000 📞
Διεύθυνση διαδικτύου: www.aerioattikis.gr 🌏
Φαξ: +30 2103406050 📠
Πληροφορίες για τις προθεσμίες προσφυγής:

Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής, συμπεριλαμβανομένης της Αναλυτικής Προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την προδικαστική προσφυγή του άρθρου 4 του Νόμου 3886/2010 (ΦΕΚ Α 173/30-9-2010) περί δικαστικής Προστασίας κατά την σύναψη δημοσίων συμβάσεων.

Η προδικαστική προσφυγή του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010 ασκείται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής εντός δέκα (10) ημερών αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης. Στην προσφυγή αναφέρονται ειδικώς οι νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά της. Η προσφυγή αυτή αποτελεί όρο του παραδεκτού για την άσκηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του αρμόδιου δικαιοδοτικού σχηματισμού, χωρίς την άσκηση της οποίας τα ασφαλιστικά μέτρα κρίνονται απαράδεκτα. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προσφυγής. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω δεκαπενθήμερη προθεσμία τεκμαίρεται η απόρριψη της προσφυγής. O ενδιαφερόμενος εντός δέκα (10) ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προσφυγής μπορεί να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, για τους ίδιους λόγους με αυτούς της προσφυγής, ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, καθώς και η άσκηση αυτών, θα κωλύουν τη σύναψη της Σύμβασης.

Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επανεξέτασης
Όπως: Σώμα αναθεώρησης
Πηγή: OJS 2016/S 059-100262 (2016-03-22)

Νέες προμήθειες σε συναφείς κατηγορίες 🆕

Κατασκευαστικές εργασίες (14 νέες προμήθειες)

Εργασίες για ολόκληρες κατασκευές ή μέρη κατασκευών και έργα πολιτικού μηχανικού (12)

Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς μεγάλων αποστάσεων, καλώδια επικοινωνιών και μεταφοράς ενέργειας, αυτοκινητόδρομους, οδούς, αεροδρόμια και σιδηρόδρομους· εργασίες διάστρωσης (6)

Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς μεγάλων αποστάσεων, καλώδια επικοινωνιών και μεταφοράς ενέργειας

Κατασκευαστικές εργασίες αγωγών μεγάλων αποστάσεων για τη μεταφορά πετρελαίου και αερίου

Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς μεταφοράς αερίου