Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια «Ιατρικές προμήθειες», για το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας (Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου και Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου), με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής.
Το εκτιμώμενο ποσό των υπό προμήθεια ειδών, ανέρχεται συνολικά στο ύψος των 244 562,94 EUR χωρίς ΦΠΑ και 296 045,04 EUR συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., τα οποία θα καλύψουν τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας [της Νοσηλευτικής Μονάδας Αγρινίου και της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου, για ένα (1) έτος, με αποκλειστικό δικαίωμα του νοσοκομείου, για άσκηση ετήσιας παράτασης (προαίρεση)], όποιο εκ των δύο ορίων —ποσό ή χρόνος— επέλθει πρώτο. Στο ανωτέρω ποσό, συμπεριλαμβάνεται ο προϋπολογισμός για την ετήσια παράταση, εφόσον αυτή ασκηθεί. Επισημαίνεται ότι, η ανάθεση της σύμβασης για ένα (1) έτος, δεν συνεπάγεται ότι το νοσοκομείο, θα ασκήσει υποχρεωτικά το δικαίωμά του για ετήσια παράταση.
Προθεσμία
Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ήταν 2018-09-03.
Η προμήθεια δημοσιεύθηκε στις 2018-07-27.
Προμηθευτές
Οι ακόλουθοι προμηθευτές αναφέρονται στις αποφάσεις ανάθεσης ή σε άλλα έγγραφα προμηθειών:
Αντικείμενο Πεδίο εφαρμογής της προμήθειας
Τίτλος:
“Προμήθεια «Ιατρικές προμήθειες», για το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας (Ν.Μ. Αγρινίου και Ν. Μ. Μεσολογγίου) — Α/Α διακήρυξης 10889/2018.
61221/2018”
Προϊόντα/υπηρεσίες: Ιατρικές προμήθειες📦
Σύντομη περιγραφή:
“Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια «Ιατρικές προμήθειες», για το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας (Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου και Νοσηλευτική...”
Σύντομη περιγραφή
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια «Ιατρικές προμήθειες», για το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας (Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου και Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου), με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής.
Το εκτιμώμενο ποσό των υπό προμήθεια ειδών, ανέρχεται συνολικά στο ύψος των 244 562,94 EUR χωρίς ΦΠΑ και 296 045,04 EUR συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., τα οποία θα καλύψουν τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας [της Νοσηλευτικής Μονάδας Αγρινίου και της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου, για ένα (1) έτος, με αποκλειστικό δικαίωμα του νοσοκομείου, για άσκηση ετήσιας παράτασης (προαίρεση)], όποιο εκ των δύο ορίων —ποσό ή χρόνος— επέλθει πρώτο. Στο ανωτέρω ποσό, συμπεριλαμβάνεται ο προϋπολογισμός για την ετήσια παράταση, εφόσον αυτή ασκηθεί. Επισημαίνεται ότι, η ανάθεση της σύμβασης για ένα (1) έτος, δεν συνεπάγεται ότι το νοσοκομείο, θα ασκήσει υποχρεωτικά το δικαίωμά του για ετήσια παράταση.
1️⃣
Τόπος εκτέλεσης: Αιτωλοακαρνανία🏙️
Κύρια τοποθεσία ή τόπος εκτέλεσης: Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου.
Περιγραφή της προμήθειας:
“Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια «Ιατρικές προμήθειες», για το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας (Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου και Νοσηλευτική...”
Περιγραφή της προμήθειας
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια «Ιατρικές προμήθειες», για το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας (Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου και Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου), με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής.
Το εκτιμώμενο ποσό των υπό προμήθεια ειδών, ανέρχεται συνολικά στο ύψος των 244 562,94 EUR χωρίς ΦΠΑ και 296 045,04 EUR συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., τα οποία θα καλύψουν τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας [της Νοσηλευτικής Μονάδας Αγρινίου και της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου, για ένα (1) έτος, με αποκλειστικό δικαίωμα του νοσοκομείου, για άσκηση ετήσιας παράτασης (προαίρεση)], όποιο εκ των δύο ορίων —ποσό ή χρόνος— επέλθει πρώτο. Στο ανωτέρω ποσό, συμπεριλαμβάνεται ο προϋπολογισμός για την ετήσια παράταση, εφόσον αυτή ασκηθεί. Επισημαίνεται ότι, η ανάθεση της σύμβασης για ένα (1) έτος, δεν συνεπάγεται ότι το νοσοκομείο, θα ασκήσει υποχρεωτικά το δικαίωμά του για ετήσια παράταση.
Εμφάνιση περισσότερων Κριτήρια απονομής
Τιμή
Πεδίο εφαρμογής της προμήθειας
Εκτιμώμενη συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ: EUR 244562.94 💰
Διάρκεια της σύμβασης, της συμφωνίας-πλαίσιο ή του δυναμικού συστήματος αγορών
Το παρακάτω χρονικό πλαίσιο εκφράζεται σε μήνες.
Περιγραφή
Διάρκεια: 12
Διάρκεια της σύμβασης, της συμφωνίας-πλαίσιο ή του δυναμικού συστήματος αγορών
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε ανανέωση ✅ Περιγραφή
Περιγραφή των ανανεώσεων:
“Με αποκλειστικό δικαίωμα του νοσοκομείου για άσκηση ετήσιας παράτασης (προαίρεση), όποιο εκ των δύο ορίων —ποσό ή χρόνος— επέλθει πρώτο. Στο ανωτέρω ποσό,...”
Περιγραφή των ανανεώσεων
Με αποκλειστικό δικαίωμα του νοσοκομείου για άσκηση ετήσιας παράτασης (προαίρεση), όποιο εκ των δύο ορίων —ποσό ή χρόνος— επέλθει πρώτο. Στο ανωτέρω ποσό, συμπεριλαμβάνεται ο προϋπολογισμός για την ετήσια παράταση, εφόσον αυτή ασκηθεί. Επισημαίνεται ότι, η ανάθεση της σύμβασης για ένα (1) έτος, δεν συνεπάγεται ότι το νοσοκομείο, θα ασκήσει υποχρεωτικά το δικαίωμά του για ετήσια παράταση.
Εμφάνιση περισσότερων Πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές
Επιλογές ✅
Περιγραφή των επιλογών:
“Το εκτιμώμενο ποσό των υπό προμήθεια ειδών, ανέρχεται συνολικά στο ύψος των 244 562,94 EUR χωρίς ΦΠΑ και 296 045,04 EUR συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., τα οποία...”
Περιγραφή των επιλογών
Το εκτιμώμενο ποσό των υπό προμήθεια ειδών, ανέρχεται συνολικά στο ύψος των 244 562,94 EUR χωρίς ΦΠΑ και 296 045,04 EUR συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., τα οποία θα καλύψουν τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας [της Νοσηλευτικής Μονάδας Αγρινίου και της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου, για ένα (1) έτος, με αποκλειστικό δικαίωμα του νοσοκομείου, για άσκηση ετήσιας παράτασης (προαίρεση)], όποιο εκ των δύο ορίων —ποσό ή χρόνος— επέλθει πρώτο. Στο ανωτέρω ποσό, συμπεριλαμβάνεται ο προϋπολογισμός για την ετήσια παράταση, εφόσον αυτή ασκηθεί. Επισημαίνεται ότι, η ανάθεση της σύμβασης για ένα (1) έτος, δεν συνεπάγεται ότι το νοσοκομείο, θα ασκήσει υποχρεωτικά το δικαίωμά του για ετήσια παράταση.
Νομικές, οικονομικές, χρηματοπιστωτικές και τεχνικές πληροφορίες Όροι συμμετοχής
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των συνθηκών:
“2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς, που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να...”
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των συνθηκών
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς, που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται, στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων, εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες, που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο.
Εμφάνιση περισσότερων Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
“2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα και, τα κριτήρια ανάθεσης της παρούσας σύμβασης, οι...”
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα και, τα κριτήρια ανάθεσης της παρούσας σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις αντίστοιχες απαιτήσεις, που καθορίζονται στους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης και να προσκομίσουν δικαιολογητικά και στοιχεία (π.χ. βεβαιώσεις, δηλώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, εγχειρίδια, φύλλα συμμόρφωσης, φυλλάδια, πιστοποιητικά κ.τ.λ.), όσα αναφέρονται στο Παράρτημα Ι ενότητα 2 (Τεχνικές προδιαγραφές) της παρούσας διακήρυξης.
Εμφάνιση περισσότερων Όροι σχετικά με τη σύμβαση
Όροι εκτέλεσης της σύμβασης: 4) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο της διακήρυξης).
Διαδικασία Τύπος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
Διοικητικές πληροφορίες
Προθεσμία παραλαβής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής: 2018-09-03
12:00 📅
Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: Ελληνικά 🗣️
Όροι αποσφράγισης των προσφορών: 2018-09-07
10:00 📅
Όροι αποσφράγισης των προσφορών (τόπος): Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου (Οικονομικό Τμήμα).
Συμπληρωματικές πληροφορίες Σώμα αναθεώρησης
Όνομα: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχυδρομική πόλη: Αθήνα
Χώρα: Ελλάδα 🇬🇷 Διαδικασία αναθεώρησης
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (ή τις προθεσμίες) για τις διαδικασίες επανεξέτασης:
“3.4) Προδικαστικές προσφυγές - Προσωρινή δικαστική προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και...”
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (ή τις προθεσμίες) για τις διαδικασίες επανεξέτασης
3.4) Προδικαστικές προσφυγές - Προσωρινή δικαστική προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία, από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·
γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (pdf), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της, κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας, κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
— κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016,
— διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Η Α.Ε.Π.Π. αποφαίνεται αιτιολογημένα, επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς, ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π..
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής, αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο αρμόδιο δικαστήριο [...]
Εμφάνιση περισσότερων Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επανεξέτασης
Όνομα: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχυδρομική πόλη: Αθήνα
Χώρα: Ελλάδα 🇬🇷
Πηγή: OJS 2018/S 145-331244 (2018-07-27)
Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης (2019-09-27) Αντικείμενο Πεδίο εφαρμογής της προμήθειας
Τίτλος:
“Προμήθεια: «Ιατρικές προμήθειες», για το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας (Ν.Μ. Αγρινίου και Ν.Μ. Μεσολογγίου) — Α/Α διακήρυξης: 10889/2018.
61221/2018”
Σύντομη περιγραφή:
“Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια: «Ιατρικές προμήθειες», για το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας (Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου και Νοσηλευτική...”
Σύντομη περιγραφή
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια: «Ιατρικές προμήθειες», για το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας (Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου και Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου), με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής.
Το εκτιμώμενο ποσό των υπό προμήθεια ειδών ανέρχεται συνολικά στο ύψος των 244 562,94 EUR χωρίς ΦΠΑ και 296 045,04 EUR, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., τα οποία θα καλύψουν τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας, της Νοσηλευτικής Μονάδας Αγρινίου και της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου, για ένα (1) έτος, [με αποκλειστικό δικαίωμα του νοσοκομείου, για άσκηση ετήσιας παράτασης (προαίρεση)], όποιο εκ των 2 ορίων —ποσό ή χρόνος— επέλθει πρώτο. Στο ανωτέρω ποσό, συμπεριλαμβάνεται ο προϋπολογισμός για την ετήσια παράταση, εφόσον αυτή ασκηθεί. Επισημαίνεται ότι η ανάθεση της σύμβασης για ένα (1) έτος, δεν συνεπάγεται ότι το νοσοκομείο θα ασκήσει υποχρεωτικά το δικαίωμά του, για ετήσια παράταση.
Εμφάνιση περισσότερων
Συνολική αξία της προμήθειας (χωρίς ΦΠΑ): EUR 244562.94 💰
Περιγραφή
Περιγραφή της προμήθειας:
“Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια: «Ιατρικές προμήθειες», για το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας (Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου και Νοσηλευτική...”
Περιγραφή της προμήθειας
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια: «Ιατρικές προμήθειες», για το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας (Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου και Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου), με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής.
Το εκτιμώμενο ποσό των υπό προμήθεια ειδών ανέρχεται συνολικά στο ύψος των 244 562,94 EUR χωρίς ΦΠΑ και 296 045,04 EUR, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., τα οποία θα καλύψουν τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας, της Νοσηλευτικής Μονάδας Αγρινίου και της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου, για ένα (1) έτος, [με αποκλειστικό δικαίωμα του νοσοκομείου, για άσκηση ετήσιας παράτασης (προαίρεση)], όποιο εκ των 2 ορίων —ποσό ή χρόνος— επέλθει πρώτο. Στο ανωτέρω ποσό, συμπεριλαμβάνεται ο προϋπολογισμός για την ετήσια παράταση, εφόσον αυτή ασκηθεί. Επισημαίνεται ότι η ανάθεση της σύμβασης για ένα (1) έτος, δεν συνεπάγεται ότι το νοσοκομείο θα ασκήσει υποχρεωτικά το δικαίωμά του, για ετήσια παράταση.
Εμφάνιση περισσότερων Πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές
Περιγραφή των επιλογών:
“Το εκτιμώμενο ποσό των υπό προμήθεια ειδών ανέρχεται συνολικά στο ύψος των 244 562,94 EUR χωρίς ΦΠΑ και 296 045,04 EUR, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., τα οποία...”
Περιγραφή των επιλογών
Το εκτιμώμενο ποσό των υπό προμήθεια ειδών ανέρχεται συνολικά στο ύψος των 244 562,94 EUR χωρίς ΦΠΑ και 296 045,04 EUR, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., τα οποία θα καλύψουν τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας, της Νοσηλευτικής Μονάδας Αγρινίου και της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου, για ένα (1) έτος, [με αποκλειστικό δικαίωμα του νοσοκομείου, για άσκηση ετήσιας παράτασης (προαίρεση)], όποιο εκ των 2 ορίων —ποσό ή χρόνος— επέλθει πρώτο. Στο ανωτέρω ποσό, συμπεριλαμβάνεται ο προϋπολογισμός για την ετήσια παράταση, εφόσον αυτή ασκηθεί. Επισημαίνεται ότι η ανάθεση της σύμβασης για ένα (1) έτος, δεν συνεπάγεται ότι το νοσοκομείο θα ασκήσει υποχρεωτικά το δικαίωμά του, για ετήσια παράταση.
Διαδικασία Διοικητικές πληροφορίες
Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την παρούσα διαδικασία: 2018/S 145-331244
Ανάθεση σύμβασης
1️⃣
Αριθμός σύμβασης: 103 /2019
Αριθμός αναγνώρισης παρτίδας: 1
Τίτλος:
“Προμήθεια: «Ιατρικές προμήθειες», για το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας (Ν.Μ. Αγρινίου και Ν.Μ. Μεσολογγίου) — Α/Α διακήρυξης: 10889/2018.”
Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης: 2019-04-01 📅
Πληροφορίες σχετικά με τους διαγωνισμούς
Αριθμός προσφορών που ελήφθησαν: 15
Όνομα και διεύθυνση του αναδόχου
Όνομα: Ducasco - Δουρμούσογλου Α.Ε.Β.Ε.
Ταχυδρομική πόλη: Αθήνα
Χώρα: Ελλάδα 🇬🇷
Περιοχή: Αττική 🏙️
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ
Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/παρτίδας (χωρίς ΦΠΑ)
Εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του οικοπέδου: EUR 244562.94 💰
Συνολική αξία της σύμβασης/παρτίδας: EUR 1 007 💰
2️⃣
Αριθμός σύμβασης: 104 /2019
Αριθμός αναγνώρισης παρτίδας: 2
Όνομα και διεύθυνση του αναδόχου
Όνομα: Inside Medical
Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/παρτίδας (χωρίς ΦΠΑ)
Συνολική αξία της σύμβασης/παρτίδας: EUR 7847.10 💰
3️⃣
Αριθμός σύμβασης: 105/2019
Αριθμός αναγνώρισης παρτίδας: 3
Όνομα και διεύθυνση του αναδόχου
Όνομα: Intelligent Medical
Ταχυδρομική πόλη: Θεσσαλονίκη
Περιοχή: Θεσσαλονίκη🏙️ Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/παρτίδας (χωρίς ΦΠΑ)
Συνολική αξία της σύμβασης/παρτίδας: EUR 808.50 💰
4️⃣
Αριθμός σύμβασης: 106/2019
Αριθμός αναγνώρισης παρτίδας: 4
Όνομα και διεύθυνση του αναδόχου
Όνομα: Kalteq Medical
Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/παρτίδας (χωρίς ΦΠΑ)
Συνολική αξία της σύμβασης/παρτίδας: EUR 760 💰
5️⃣
Αριθμός σύμβασης: 107 /2019
Αριθμός αναγνώρισης παρτίδας: 5
Όνομα και διεύθυνση του αναδόχου
Όνομα: Spine Action Ε.Π.Ε.
Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/παρτίδας (χωρίς ΦΠΑ)
Συνολική αξία της σύμβασης/παρτίδας: EUR 20 724 💰
6️⃣
Αριθμός σύμβασης: 108/2019
Αριθμός αναγνώρισης παρτίδας: 6
Όνομα και διεύθυνση του αναδόχου
Όνομα: Μ.Σ. Ιακωβίδης Ελλάς Α.Ε.
Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/παρτίδας (χωρίς ΦΠΑ)
Συνολική αξία της σύμβασης/παρτίδας: EUR 14316.68 💰
7️⃣
Αριθμός σύμβασης: 109 /2019
Αριθμός αναγνώρισης παρτίδας: 7
Όνομα και διεύθυνση του αναδόχου
Όνομα: Ιατροκάλ Π. Καλαθιανάκης
Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/παρτίδας (χωρίς ΦΠΑ)
Συνολική αξία της σύμβασης/παρτίδας: EUR 7526.30 💰
8️⃣
Αριθμός σύμβασης: 110 /2019
Αριθμός αναγνώρισης παρτίδας: 8
Όνομα και διεύθυνση του αναδόχου
Όνομα: Κανέλλος Medicals
Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/παρτίδας (χωρίς ΦΠΑ)
Συνολική αξία της σύμβασης/παρτίδας: EUR 85.85 💰
9️⃣
Αριθμός σύμβασης: 111 /2019
Αριθμός αναγνώρισης παρτίδας: 9
Όνομα και διεύθυνση του αναδόχου
Όνομα: BBD Νικ. Λαϊνιώτης Α.Ε.Β.Ε.
Ταχυδρομική πόλη: Πάτρα
Περιοχή: Αχαΐα🏙️ Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/παρτίδας (χωρίς ΦΠΑ)
Συνολική αξία της σύμβασης/παρτίδας: EUR 10502.50 💰
1️⃣0️⃣
Αριθμός σύμβασης: 112/2019
Αριθμός αναγνώρισης παρτίδας: 10
Όνομα και διεύθυνση του αναδόχου
Όνομα: Milonas Health Α.Ε.
Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/παρτίδας (χωρίς ΦΠΑ)
Συνολική αξία της σύμβασης/παρτίδας: EUR 6687.90 💰
1️⃣1️⃣
Αριθμός σύμβασης: 113/2019
Αριθμός αναγνώρισης παρτίδας: 11
Όνομα και διεύθυνση του αναδόχου
Όνομα: Υγειοδυναμική Α.Ε.
Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/παρτίδας (χωρίς ΦΠΑ)
Συνολική αξία της σύμβασης/παρτίδας: EUR 4276.50 💰
1️⃣2️⃣
Αριθμός σύμβασης: 114/2019
Αριθμός αναγνώρισης παρτίδας: 12
Όνομα και διεύθυνση του αναδόχου
Όνομα: Johnson & Johnson Hellas
Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/παρτίδας (χωρίς ΦΠΑ)
Συνολική αξία της σύμβασης/παρτίδας: EUR 8 349 💰
1️⃣3️⃣
Αριθμός σύμβασης: 115 /2019
Αριθμός αναγνώρισης παρτίδας: 13
Όνομα και διεύθυνση του αναδόχου
Όνομα: Paul Hartmann
Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/παρτίδας (χωρίς ΦΠΑ)
Συνολική αξία της σύμβασης/παρτίδας: EUR 576 💰
1️⃣4️⃣
Αριθμός σύμβασης: 116 /2019
Αριθμός αναγνώρισης παρτίδας: 14
Όνομα και διεύθυνση του αναδόχου
Όνομα: V&L Violak International Α.Ε.
Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/παρτίδας (χωρίς ΦΠΑ)
Συνολική αξία της σύμβασης/παρτίδας: EUR 12207.15 💰
Συμπληρωματικές πληροφορίες Διαδικασία αναθεώρησης
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (ή τις προθεσμίες) για τις διαδικασίες επανεξέτασης:
“3.4) Προδικαστικές προσφυγές - προσωρινή δικαστική προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και...”
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (ή τις προθεσμίες) για τις διαδικασίες επανεξέτασης
3.4) Προδικαστικές προσφυγές - προσωρινή δικαστική προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τής αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις, που δικαιολογούν το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·
γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών, από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας, κατά περίπτωση, την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου portable document format (pdf), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης τής προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016, το άρθρο 19 παρ. 1.1) και το άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση τής απόφασης τής Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη τής σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας, κατά το άρθρο 366 του Ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές, μέσω της λειτουργίας τής «Επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
— κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του Ν. 4412/2016,
— διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του Ν. 4412/2016.
Η Α.Ε.Π.Π. αποφαίνεται αιτιολογημένα, επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής, και σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών από την ημέρα εξέτασης τής προσφυγής. Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη τής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π..
Η άσκηση τής ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση, για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης, του άρθρου 372 του Ν. 4412/2016, κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο αρμόδιο δικαστήριο […]