Η προμήθεια «ιατρικών αναλωσίμων μίας χρήσης», για το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας (Ν.Μ. Αγρινίου και Ν. Μ. Μεσολογγίου), με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής.
Το εκτιμώμενο ποσό των υπό προμήθεια ειδών, ανέρχεται συνολικά στο ύψος των 162 113,82 EUR χωρίς ΦΠΑ και 192 113,82 EUR συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., τα οποία θα καλύψουν τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας {της Νοσηλευτικής Μονάδας Αγρινίου και της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου για 1 έτος, [με αποκλειστικό δικαίωμα του νοσοκομείου για άσκηση ετήσιας παράτασης (προαίρεση)]}, όποιο εκ των 2 ορίων —ποσό ή χρόνος— επέλθει πρώτο. Στο ανωτέρω ποσό, συμπεριλαμβάνεται ο προϋπολογισμός για την ετήσια παράταση, εφόσον αυτή ασκηθεί. Επισημαίνεται, ότι η ανάθεση της σύμβασης για 1 έτος, δεν συνεπάγεται ότι το νοσοκομείο, θα ασκήσει υποχρεωτικά το δικαίωμά του για ετήσια παράταση.
Προθεσμία
Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ήταν 2018-07-13.
Η προμήθεια δημοσιεύθηκε στις 2018-06-13.
Προμηθευτές
Οι ακόλουθοι προμηθευτές αναφέρονται στις αποφάσεις ανάθεσης ή σε άλλα έγγραφα προμηθειών:
Αντικείμενο Πεδίο εφαρμογής της προμήθειας
Τίτλος:
“Προμήθεια: «Ιατρικά αναλώσιμα μιας χρήσης», για το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας (Ν.Μ. Αγρινίου και Ν.Μ. Μεσολογγίου) — Α/Α διακήρυξης 8270/2018.
57605/2018”
Τίτλος
Προμήθεια: «Ιατρικά αναλώσιμα μιας χρήσης», για το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας (Ν.Μ. Αγρινίου και Ν.Μ. Μεσολογγίου) — Α/Α διακήρυξης 8270/2018.
57605/2018
Εμφάνιση περισσότερων
Προϊόντα/υπηρεσίες: Ιατρικά αναλώσιμα📦
Σύντομη περιγραφή:
“Η προμήθεια: «Ιατρικά αναλώσιμα μιας χρήσης», για το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας (Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου και Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου), με...”
Σύντομη περιγραφή
Η προμήθεια: «Ιατρικά αναλώσιμα μιας χρήσης», για το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας (Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου και Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου), με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής.
Το εκτιμώμενο ποσό των υπό προμήθεια ειδών ανέρχεται συνολικά στο ύψος των 162 113,82 EUR χωρίς ΦΠΑ και 192 113,82 EUR, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., τα οποία θα καλύψουν τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας της Νοσηλευτικής Μονάδας Αγρινίου και της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου, για ένα (1) έτος [με αποκλειστικό δικαίωμα του νοσοκομείου, για άσκηση ετήσιας παράτασης (προαίρεση)], όποιο εκ των 2 ορίων —ποσό ή χρόνος— επέλθει πρώτο. Στο ανωτέρω ποσό, συμπεριλαμβάνεται ο προϋπολογισμός για την ετήσια παράταση, εφόσον αυτή ασκηθεί. Επισημαίνεται ότι η ανάθεση της σύμβασης για ένα (1) έτος, δεν συνεπάγεται ότι το νοσοκομείο θα ασκήσει υποχρεωτικά το δικαίωμά του, για ετήσια παράταση.
1️⃣
Τόπος εκτέλεσης: Αιτωλοακαρνανία🏙️
Κύρια τοποθεσία ή τόπος εκτέλεσης: Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου.
Περιγραφή της προμήθειας:
“Η προμήθεια: «Ιατρικά αναλώσιμα μιας χρήσης», για το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας (Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου και Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου), με...”
Περιγραφή της προμήθειας
Η προμήθεια: «Ιατρικά αναλώσιμα μιας χρήσης», για το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας (Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου και Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου), με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής.
Το εκτιμώμενο ποσό των υπό προμήθεια ειδών ανέρχεται συνολικά στο ύψος των 162 113,82 EUR χωρίς ΦΠΑ και 192 113,82 EUR, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., τα οποία θα καλύψουν τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας της Νοσηλευτικής Μονάδας Αγρινίου και της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου, για ένα (1) έτος [με αποκλειστικό δικαίωμα του νοσοκομείου, για άσκηση ετήσιας παράτασης (προαίρεση)], όποιο εκ των 2 ορίων —ποσό ή χρόνος— επέλθει πρώτο. Στο ανωτέρω ποσό, συμπεριλαμβάνεται ο προϋπολογισμός για την ετήσια παράταση, εφόσον αυτή ασκηθεί. Επισημαίνεται ότι η ανάθεση της σύμβασης για ένα (1) έτος, δεν συνεπάγεται ότι το νοσοκομείο θα ασκήσει υποχρεωτικά το δικαίωμά του, για ετήσια παράταση.
Εμφάνιση περισσότερων Κριτήρια απονομής
Τιμή
Πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές
Επιλογές ✅
Περιγραφή των επιλογών:
“Το εκτιμώμενο ποσό των υπό προμήθεια ειδών ανέρχεται συνολικά στο ύψος των 162 113,82 EUR χωρίς ΦΠΑ και 192 113,82 EUR, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., τα οποία...”
Περιγραφή των επιλογών
Το εκτιμώμενο ποσό των υπό προμήθεια ειδών ανέρχεται συνολικά στο ύψος των 162 113,82 EUR χωρίς ΦΠΑ και 192 113,82 EUR, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., τα οποία θα καλύψουν τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας, της Νοσηλευτικής Μονάδας Αγρινίου και της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου, για ένα (1) έτος [με αποκλειστικό δικαίωμα του νοσοκομείου, για άσκηση ετήσιας παράτασης (προαίρεση)], όποιο εκ των 2 ορίων —ποσό ή χρόνος— επέλθει πρώτο. Στο ανωτέρω ποσό, συμπεριλαμβάνεται ο προϋπολογισμός για την ετήσια παράταση, εφόσον αυτή ασκηθεί. Επισημαίνεται ότι η ανάθεση της σύμβασης για ένα (1) έτος, δεν συνεπάγεται ότι το νοσοκομείο θα ασκήσει υποχρεωτικά το δικαίωμά του, για ετήσια παράταση.
Διαδικασία Τύπος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
Διοικητικές πληροφορίες
Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την παρούσα διαδικασία: 2018/S 113-256560
Ανάθεση σύμβασης
1️⃣
Αριθμός σύμβασης: 14/2019
Αριθμός αναγνώρισης παρτίδας: 1
Τίτλος:
“Προμήθεια: «Ιατρικά αναλώσιμα μιας χρήσης», για το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας (Ν.Μ. Αγρινίου και Ν.Μ. Μεσολογγίου) — Α/Α διακήρυξης 8270/2018.”
Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης: 2019-01-02 📅
Πληροφορίες σχετικά με τους διαγωνισμούς
Αριθμός προσφορών που ελήφθησαν: 22
Όνομα και διεύθυνση του αναδόχου
Όνομα: Ducasco - Δουρμούσογλου Α.Ε.Β.Ε.
Ταχυδρομική πόλη: Αθήνα
Χώρα: Ελλάδα 🇬🇷
Περιοχή: Αττική 🏙️
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ
Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/παρτίδας (χωρίς ΦΠΑ)
Εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του οικοπέδου: EUR 162113.82 💰
Συνολική αξία της σύμβασης/παρτίδας: EUR 377 💰
2️⃣
Αριθμός σύμβασης: 15/2019
Αριθμός αναγνώρισης παρτίδας: 2
Όνομα και διεύθυνση του αναδόχου
Όνομα: Medi Sup S.A.
Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/παρτίδας (χωρίς ΦΠΑ)
Συνολική αξία της σύμβασης/παρτίδας: EUR 6 194 💰
3️⃣
Αριθμός σύμβασης: 16/2019
Αριθμός αναγνώρισης παρτίδας: 3
Όνομα και διεύθυνση του αναδόχου
Όνομα: Milonas Health Α.Ε.
Ταχυδρομική πόλη: Πειραιάς
Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/παρτίδας (χωρίς ΦΠΑ)
Συνολική αξία της σύμβασης/παρτίδας: EUR 1351.84 💰
4️⃣
Αριθμός σύμβασης: 17/2019
Αριθμός αναγνώρισης παρτίδας: 4
Όνομα και διεύθυνση του αναδόχου
Όνομα: Sarstedt M. Ε.Π.Ε.
Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/παρτίδας (χωρίς ΦΠΑ)
Συνολική αξία της σύμβασης/παρτίδας: EUR 645.54 💰
5️⃣
Αριθμός σύμβασης: 18/2019
Αριθμός αναγνώρισης παρτίδας: 5
Όνομα και διεύθυνση του αναδόχου
Όνομα: V & L Violak International Α.Ε.
Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/παρτίδας (χωρίς ΦΠΑ)
Συνολική αξία της σύμβασης/παρτίδας: EUR 2919.85 💰
6️⃣
Αριθμός σύμβασης: 19/2019
Αριθμός αναγνώρισης παρτίδας: 6
Όνομα και διεύθυνση του αναδόχου
Όνομα: Y-Logimed
Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/παρτίδας (χωρίς ΦΠΑ)
Συνολική αξία της σύμβασης/παρτίδας: EUR 26 💰
7️⃣
Αριθμός σύμβασης: 20/2019
Αριθμός αναγνώρισης παρτίδας: 7
Όνομα και διεύθυνση του αναδόχου
Όνομα: Γενική Χημικών Προϊόντων Α.Ε.
Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/παρτίδας (χωρίς ΦΠΑ)
Συνολική αξία της σύμβασης/παρτίδας: EUR 7403.60 💰
8️⃣
Αριθμός σύμβασης: 21/2019
Αριθμός αναγνώρισης παρτίδας: 8
Όνομα και διεύθυνση του αναδόχου
Όνομα: Κανέλλος Medicals
Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/παρτίδας (χωρίς ΦΠΑ)
Συνολική αξία της σύμβασης/παρτίδας: EUR 1168.30 💰
9️⃣
Αριθμός σύμβασης: 22/2019
Αριθμός αναγνώρισης παρτίδας: 9
Όνομα και διεύθυνση του αναδόχου
Όνομα: BBD Νικ. Λαϊνιώτης Α.Ε.Β.Ε.
Ταχυδρομική πόλη: Πάτρα
Περιοχή: Αχαΐα🏙️ Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/παρτίδας (χωρίς ΦΠΑ)
Συνολική αξία της σύμβασης/παρτίδας: EUR 22649.91 💰
1️⃣0️⃣
Αριθμός σύμβασης: 23/2019
Αριθμός αναγνώρισης παρτίδας: 10
Όνομα και διεύθυνση του αναδόχου
Όνομα: Αν. Μαυρογένης Α.Ε.
Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/παρτίδας (χωρίς ΦΠΑ)
Συνολική αξία της σύμβασης/παρτίδας: EUR 7526.65 💰
1️⃣1️⃣
Αριθμός σύμβασης: 24/2019
Αριθμός αναγνώρισης παρτίδας: 11
Όνομα και διεύθυνση του αναδόχου
Όνομα: Υγειοδυναμική Α.Ε.
Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/παρτίδας (χωρίς ΦΠΑ)
Συνολική αξία της σύμβασης/παρτίδας: EUR 3233.43 💰
1️⃣2️⃣
Αριθμός σύμβασης: 25/2019
Αριθμός αναγνώρισης παρτίδας: 12
Όνομα και διεύθυνση του αναδόχου
Όνομα: Biokon Medical & Biotech Products Ltd.
Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/παρτίδας (χωρίς ΦΠΑ)
Συνολική αξία της σύμβασης/παρτίδας: EUR 1 310 💰
1️⃣3️⃣
Αριθμός σύμβασης: 26/2019
Αριθμός αναγνώρισης παρτίδας: 13
Όνομα και διεύθυνση του αναδόχου
Όνομα: Medella Α.Ε.Β.Ε.
Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/παρτίδας (χωρίς ΦΠΑ)
Συνολική αξία της σύμβασης/παρτίδας: EUR 930 💰
1️⃣4️⃣
Αριθμός σύμβασης: 27/2019
Αριθμός αναγνώρισης παρτίδας: 14
Όνομα και διεύθυνση του αναδόχου
Όνομα: Medicin
Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/παρτίδας (χωρίς ΦΠΑ)
Συνολική αξία της σύμβασης/παρτίδας: EUR 7 488 💰
1️⃣5️⃣
Αριθμός σύμβασης: 28/2019
Αριθμός αναγνώρισης παρτίδας: 15
Όνομα και διεύθυνση του αναδόχου
Όνομα: Μάγειρας Διαγνωστικά Α.Ε.
Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/παρτίδας (χωρίς ΦΠΑ)
Συνολική αξία της σύμβασης/παρτίδας: EUR 1878.80 💰
1️⃣6️⃣
Αριθμός σύμβασης: 29/2019
Αριθμός αναγνώρισης παρτίδας: 16
Όνομα και διεύθυνση του αναδόχου
Όνομα: Teleflex Medical Ελλάς Α.Ε.Ε.
Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/παρτίδας (χωρίς ΦΠΑ)
Συνολική αξία της σύμβασης/παρτίδας: EUR 45.60 💰
1️⃣7️⃣
Αριθμός σύμβασης: Ιατροκαλ π. καλαθιανακης
Αριθμός αναγνώρισης παρτίδας: 17
Όνομα και διεύθυνση του αναδόχου
Όνομα: Ιατροκάλ Π. Καλαθιανάκης
Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/παρτίδας (χωρίς ΦΠΑ)
Συνολική αξία της σύμβασης/παρτίδας: EUR 302.58 💰
1️⃣8️⃣
Αριθμός σύμβασης: 31/2019
Αριθμός αναγνώρισης παρτίδας: 18
Όνομα και διεύθυνση του αναδόχου
Όνομα: Sanimed
Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/παρτίδας (χωρίς ΦΠΑ)
Συνολική αξία της σύμβασης/παρτίδας: EUR 851 💰
1️⃣9️⃣
Αριθμός σύμβασης: 32/2019
Αριθμός αναγνώρισης παρτίδας: 19
Όνομα και διεύθυνση του αναδόχου
Όνομα: Σκανδάλης Ευάγγελος και ΣΙΑ Ε.Ε.
Ταχυδρομική πόλη: Ιωάννινα
Περιοχή: Ιωάννινα🏙️ Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/παρτίδας (χωρίς ΦΠΑ)
Συνολική αξία της σύμβασης/παρτίδας: EUR 1477.50 💰
Συμπληρωματικές πληροφορίες Σώμα αναθεώρησης
Όνομα: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχυδρομική πόλη: Αθήνα
Χώρα: Ελλάδα 🇬🇷 Διαδικασία αναθεώρησης
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (ή τις προθεσμίες) για τις διαδικασίες επανεξέτασης:
“3.4) Προδικαστικές προσφυγές - προσωρινή δικαστική προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και...”
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (ή τις προθεσμίες) για τις διαδικασίες επανεξέτασης
3.4) Προδικαστικές προσφυγές - προσωρινή δικαστική προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τής αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις, που δικαιολογούν το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·
γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών, από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας, κατά περίπτωση, την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου portable document format (pdf), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης τής προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016, το άρθρο 19 παρ. 1.1) και το άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση τής απόφασης τής Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη τής σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας, κατά το άρθρο 366 του Ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές, μέσω της λειτουργίας τής «Επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
— κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του Ν. 4412/2016,
— διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του Ν. 4412/2016.
Η Α.Ε.Π.Π. αποφαίνεται αιτιολογημένα, επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής, και σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών από την ημέρα εξέτασης τής προσφυγής. Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη τής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π..
Η άσκηση τής ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση, για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης, του άρθρου 372 του Ν. 4412/2016, κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο αρμόδιο δικαστήριο […]
Εμφάνιση περισσότερων Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επανεξέτασης
Όνομα: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχυδρομική πόλη: Αθήνα
Χώρα: Ελλάδα 🇬🇷
Πηγή: OJS 2019/S 187-454184 (2019-09-25)