«Ευφυές σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας - ενοποίηση κέντρων ελέγχου κυκλοφορίας»

Περιφερεία Κεντρικής Μακεδονίας

Σκοπός της σύμβασης είναι η ανάπτυξη και εγκατάσταση ενός συστήματος ενοποιημένης λειτουργίας των επιμέρους κέντρων διαχείρισης ελέγχου φωτεινής σηματοδότησης, το οποίο θα λειτουργεί ως ανώτερη βαθμίδα ρύθμισης και θα επιτρέπει την εφαρμογή ολοκληρωμένης στρατηγικής διαχείρισης και ελέγχου, επιτυγχάνοντας την προσαρμογή αυτής της ενιαίας στρατηγικής, βάσει τόσο των διαφορετικών λειτουργικών χαρακτηριστικών των τμημάτων του οδικού δικτύου, στα οποία εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, τα υφιστάμενα συστήματα, όσο και των ιδιαιτεροτήτων των κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών στις διάφορες περιοχές. Σημειώνεται ότι στο Π.Σ.Θ. και εντός των ορίων της περιοχής παρέμβασης τής Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Σ.Β.Α.Α.) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, μπορούν να διακριθούν λειτουργικά 2 διαφορετικές περιοχές, τόσο από χωρική όσο και από κυκλοφοριακή θεώρηση, η διαχείριση της κυκλοφορίας των οποίων θα βελτιωθεί, εφόσον ακολουθηθούν εξειδικευμένες στρατηγικές διαχείρισης αυτής.

Προθεσμία

Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ήταν 2019-07-11. Η προμήθεια δημοσιεύθηκε στις 2019-05-31.

Προμηθευτές

Οι ακόλουθοι προμηθευτές αναφέρονται στις αποφάσεις ανάθεσης ή σε άλλα έγγραφα προμηθειών:

Ποιος

• Περιφερεία Κεντρικής Μακεδονίας

Τι

Πού

• Βόρεια Ελλάδα › Κεντρική Μακεδονία

Ιστορικό προμηθειών

Ημερομηνία	Έγγραφο
2019-05-31	Προκήρυξη σύμβασης
2019-07-15	Συμπληρωματικά στοιχεία
2020-05-22	Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης
2021-03-17	Τροποποίηση σύμβασης/σύμβασης παραχώρησης κατά τη διάρκεια της ισχύος της
2022-03-08	Τροποποίηση σύμβασης/σύμβασης παραχώρησης κατά τη διάρκεια της ισχύος της

Προκήρυξη σύμβασης (2019-05-31)
Αντικείμενο
Πεδίο εφαρμογής της προμήθειας
Τίτλος: Εξοπλισμός ελέγχου, ασφαλείας και σηματοδότησης οδών
Σύντομη περιγραφή:

Μεταδεδομένα προκήρυξης
Πρωτότυπη γλώσσα: Ελληνικά 🗣️
Τύπος εγγράφου: Προκήρυξη σύμβασης
Φύση της σύμβασης: Προμήθειες
Κανονισμός: Ευρωπαϊκή Ένωση
Κοινό λεξιλόγιο για δημόσιες συμβάσεις (CPV)
Κωδικός: Εξοπλισμός ελέγχου, ασφαλείας και σηματοδότησης οδών 📦
Συμπληρωματικός κωδικός CPV: Υπηρεσίες τηλεματικής 📦
Τόπος εκτέλεσης
Περιφέρεια NUTS: Κεντρική Μακεδονία 🏙️

Διαδικασία
Τύπος διαδικασίας: Ανοικτή διαδικασία
Τύπος προσφοράς: Υποβολή για όλα τα τμήματα
Κριτήρια απονομής
Η χαμηλότερη τιμή

Αναθέτουσα αρχή
Ταυτότητα
Χώρα: Ελλάδα 🇬🇷
Τύπος αναθέτουσας αρχής: Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
Όνομα αναθέτουσας αρχής: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: Στρωμνίτσης 53
Ταχυδρομικός κώδικας: 542 48
Ταχυδρομική πόλη: Θεσσαλονίκη
Επικοινωνία
Διεύθυνση διαδικτύου: http://www.pkm.gov.gr 🌏
E-mail: t.manikas@pkm.gov.gr 📧
Τηλέφωνο: +30 2313331171 📞
Φαξ: +30 2313331115 📠
URL εγγράφων: http://www.pkm.gov.gr 🌏
URL συμμετοχής: http://www.promitheus.gov.gr 🌏

Αναφορά
Ημερομηνίες
Ημερομηνία αποστολής: 2019-05-31 📅
Προθεσμία υποβολής: 2019-07-11 📅
Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-06-03 📅
Αναγνωριστικά
Αριθμός προκήρυξης: 2019/S 105-255283
Τεύχος ΕΕ-S: 105
Πρόσθετες πληροφορίες

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (40 480,00 EUR). Το σχετικό υπόδειγμα της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής υπάρχει στο Παράρτημα VII της διακήρυξης. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων, που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει, τουλάχιστον, για 30 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος τής προσφοράς του άρθρου 2.4.5) της παρούσας, άλλως, η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο, με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016, ήτοι μετά: α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων βοηθημάτων προσωρινής δικαστικής προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών. Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης, η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στις κάτωθι περιπτώσεις: α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και μη ανανέωσης αυτής, και β) απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτηση από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του, κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3) έως 2.2.8), δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως, για υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας παράλληλα την εγγυητική επιστολή «καλής εκτέλεσης». Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκε, ακόμη, στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..

Πρόσθετες πληροφορίες

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (40 480,00 EUR). Το σχετικό υπόδειγμα της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής υπάρχει στο Παράρτημα VII της διακήρυξης. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων, που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει, τουλάχιστον, για 30 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος τής προσφοράς του άρθρου 2.4.5) της παρούσας, άλλως, η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο, με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016, ήτοι μετά:

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων βοηθημάτων προσωρινής δικαστικής προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών.

Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης, η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στις κάτωθι περιπτώσεις:

α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και μη ανανέωσης αυτής, και

β) απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτηση από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως.

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του, κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3) έως 2.2.8), δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως, για υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας παράλληλα την εγγυητική επιστολή «καλής εκτέλεσης».

Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκε, ακόμη, στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..

Αντικείμενο
Πεδίο εφαρμογής της προμήθειας
Εκτιμώμενη συνολική αξία: 2024165.32 EUR 💰
Σύντομη περιγραφή:

Το αντικείμενο της σύμβασης προμήθειας είναι:

α) η λειτουργική ενοποίηση των υφιστάμενων κέντρων ελέγχου φωτεινής σηματοδότησης, για την εφαρμογή στρατηγικών βέλτιστης διαχείρισης τής κυκλοφορίας και η εξέλιξη των υφιστάμενων υποδομών, ώστε να αναπτυχθεί ένα ευφυές σύστημα μεταφορών, που ολοκληρώνει τις λειτουργικές δυνατότητες των υφιστάμενων κέντρων ελέγχου κυκλοφορίας, στο δίκτυο αρμοδιότητας της Π.Κ.Μ.·

β) η αναβάθμιση και επέκταση του εξοπλισμού συλλογής, ανάλυσης και διαχείρισης δεδομένων κυκλοφορίας στους επιμέρους τομείς εποπτείας τού κάθε συστήματος διαχείρισης κυκλοφορίας, για την επίτευξη της λειτουργικότητας του ευφυούς συστήματος μεταφορών:

— την αναβάθμιση εξοπλισμών πεδίου,

— τη διασύνδεση ρυθμιστών κυκλοφορίας, που σήμερα λειτουργούν ανεξάρτητα, στα υφιστάμενα κέντρα ελέγχου κυκλοφορίας,

— τη βελτίωση των δυνατοτήτων ανίχνευσης της κυκλοφορίας με εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών,

— συμπεριλαμβανομένων αναβαθμίσεων και επεκτάσεων του εξοπλισμού, και διασύνδεσή τους με τα υφιστάμενα κέντρα ελέγχου·

γ) η επέκταση των λειτουργικών δυνατοτήτων των υφιστάμενων συστημάτων πληροφόρησης των μετακινούμενων, με έμφαση στην ενημέρωση των μετακινούμενων, μέσω πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων (VMS) και μελλοντικών εφαρμογών, αλλά και την ενσωμάτωση νέων καινοτόμων τεχνολογιών, που θα επιτρέψουν την ευρείας κλίμακας παροχή υπηρεσιών συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών·

δ) η ανάπτυξη και εφαρμογή επικαιροποιημένων προγραμμάτων φωτεινής σηματοδότησης, προσαρμοσμένων στις πραγματικές κυκλοφοριακές απαιτήσεις και στρατηγικών διαχείρισης κυκλοφορίας στο ιεραρχημένο δίκτυο του Π.Σ.Θ., με έμφαση στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης αστικής κινητικότητας και μειωμένων εκπομπών ρύπων·

ε) η ανάπτυξη ενός συστήματος υποστήριξης λήψης αποφάσεων, για εφαρμογή ολοκληρωμένων στρατηγικών διαχείρισης της κυκλοφορίας, που θα λειτουργεί σε ανώτερη λειτουργική βαθμίδα, το οποίο θα ολοκληρώνει, μέσω κατάλληλων διεπαφών, τα υφιστάμενα συστήματα και θα επιτρέπει την ενοποιημένη λειτουργία τους.

Η σύμβαση προμήθειας περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια υλοποίησης:

— σχεδιασμός του ευφυούς συστήματος διαχείρισης κυκλοφορίας και ανάπτυξη των στρατηγικών διαχείρισης,

— προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση / προγραμματισμός των υποσυστημάτων και των διεπαφών τους, και του εξοπλισμού πεδίου ρύθμισης και ανίχνευσης κυκλοφορίας,

— εκπαίδευση στη λειτουργία, αξιολόγηση και δράσεις δημοσιότητας.

Στο πρώτο στάδιο περιλαμβάνονται:

1.1) Οριστικοποίηση περιοχών εφαρμογής στρατηγικών βέλτιστης διαχείρισης

1.2) Αξιολόγηση υφιστάμενων και εκπόνηση νέων προγραμμάτων σηματοδότησης

1.3) Εκπόνηση στρατηγικών διαχείρισης κυκλοφορίας

1.4) Τελική αρχιτεκτονική ολοκλήρωσης

Στο δεύτερο στάδιο περιλαμβάνονται:

2.1) Αναβάθμιση, επέκταση και παραμετροποίηση εξοπλισμών των επιμέρους κέντρων ελέγχου Φ.Σ.

2.2) Αναβάθμιση, επέκταση και παραμετροποίηση εξοπλισμών πεδίου ρύθμισης και ανίχνευσης κυκλοφορίας

2.3) Εγκατάσταση, επέκταση, παραμετροποίηση εξοπλισμών συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών

2.4) Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων κέντρων ελέγχου Φ.Σ.

2.5) Παραμετροποίηση και εφαρμογή κεντρικού λογισμικού Ο.Σ.Υ.Λ.Α.Δ.Κ.

Στο τρίτο στάδιο:

α) τίθεται σε λειτουργία το ενοποιημένο ευφυές σύστημα μεταφορών και κυκλοφορίας και εφαρμόζονται οι στρατηγικές διαχείρισης κυκλοφορίας·

β) υλοποιούνται δράσεις εκπαίδευσης του προσωπικού της Π.Κ.Μ.·

γ) αξιολογείται η λειτουργία του, σε σχέση με τις απαιτήσεις του σχεδιασμού, για την αποδοτικότητά του στην περιβαλλοντικά φιλική διαχείριση τής κυκλοφορίας.

Διάρκεια: 18 μήνες
Περιγραφή των ανανεώσεων:

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται, μετά από αιτιολογημένη απόφαση τής αναθέτουσας αρχής, μέχρι το 50 % αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Περιγραφή των επιλογών:

Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα της προαίρεσης, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, ήτοι δικαιούται να ζητήσει, μονομερώς, από τον ανάδοχο να αυξομειώσει τις ποσότητες των προς προμήθεια αγαθών και των παρεχόμενων απ’ αυτόν υπηρεσιών, προς ενσωμάτωση των παραπάνω, εφόσον κριθεί απαραίτητο, με τους περιορισμούς και κατά τους όρους του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, με σκοπό την αντιμετώπιση απρόβλεπτων αναγκών που ανέκυψαν, κατά τη διάρκεια τής εκτέλεσης τής σύμβασης, όπως για παράδειγμα:

i) για την ένταξη νέων εγκαταστάσεων φωτ. σηματοδότησης αρμοδιότητας τής Υπηρεσίας στο σύστημα ενοποιημένης λειτουργίας που προστέθηκαν σ’ αυτό, μετά τη σύνταξη τής παρούσας μελέτης, διευρύνοντας τον αντίστοιχο κατάλογο των αντίστοιχων παραγράφων της τεχνικής περιγραφής ή/και

ii) για τυχόν τροποποιήσεις / βελτιώσεις μικρής έκτασης των εγκαταστάσεων, η αποπληρωμή των οποίων δε, θα απαιτεί υπέρβαση τής συνολικής αρχικής δαπάνης.

Ονομασία του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ έργου ή προγράμματος: Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο ομώνυμο υποέργο Νο 1 της Πράξης: «Ευφυές Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Κυκλοφορίας. Ενοποίηση Κέντρων Ελέγχου Κυκλοφορίας» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 5759 – 19/10/2018 του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, ΑΔΑ: ΨΡΥΠ7ΛΛ-ΛΡ7 και έχει λάβει κωδικό MIS 5030623.
Τόπος εκτέλεσης
Κύρια τοποθεσία ή τόπος εκτέλεσης: Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης.

Νομικές, οικονομικές, χρηματοπιστωτικές και τεχνικές πληροφορίες
Όροι συμμετοχής
Καταλληλότητα για άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας:

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων, εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες, που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο της έδρας της επιχείρησής τους.

H ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα και ειδική ενασχόληση του οικονομικού φορέα οφείλει να επιβεβαιώνεται με σχετικά στοιχεία (π.χ. το πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου), όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στην παράγρ. 2.2.9.2.Β της παρούσας. Εφόσον πρόκειται για διαγωνιζόμενες ενώσεις οικονομικών φορέων, ορίζεται ότι κάθε οικονομικός φορέας, μετέχων στην ένωση, θα ικανοποιεί ατομικά το —κατά την παρούσα παράγραφο— κριτήριο επιλογής τής επαγγελματικής καταλληλότητας και εξάλλου δεν θα συντρέχουν «λόγοι αποκλεισμού» του, κατά την προηγούμενη παράγρ. 2.2.3).

Εκτέλεση της σύμβασης
Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Σύμφωνα με τα κεφάλαια 4 και 5 της διακήρυξης.

Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5 % επί της αξίας τής σύμβασης, εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση καλής εκτέλεσης, προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύηση προκαταβολής, η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής.

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγρ. 2, του άρθρου 72, του Ν.4412/2016, μετά την ολοκλήρωση τής οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και του τελευταίου τμηματικού αντικειμένου, ήτοι του συνόλου της σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να παράσχει «εγγύηση καλής λειτουργίας της προμήθειας», ποσού 40 000,00 EUR, για την αντίστοιχη 12μηνη περίοδο που ορίσθηκε στο εδάφιο 6, της παράγρ. 1.3.

Διαδικασία
Νομική βάση: 32014L0024
Ώρα παραλαβής προσφορών: 15:00
Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: Ελληνικά 🗣️
Διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 10 μήνες
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 2019-07-17 📅
Ώρα αποσφράγισης προσφορών: 10:00

Αναθέτουσα αρχή
Επικοινωνία
Πρόσωπο επικοινωνίας: Θεόδωρος Μανίκας
Διεύθυνση διαδικτύου: www.pkm.gov.gr 🌏
URL εγγράφων: www.pkm.gov.gr 🌏
Όνομα αναθέτουσας αρχής: t.manikas@pkm.gov.gr
Χώρα: Κεντρική Μακεδονία 🏙️
URL συμμετοχής: www.promitheus.gov.gr 🌏
URL εγγράφων: www.pkm.gov.gr 🌏

Αναφορά
Πρόσθετες πληροφορίες

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει, τουλάχιστον, για 30 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος τής προσφοράς του άρθρου 2.4.5) της παρούσας, άλλως, η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο, με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016, ήτοι μετά:

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων βοηθημάτων προσωρινής δικαστικής προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών.

Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης, η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στις κάτωθι περιπτώσεις:

α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και μη ανανέωσης αυτής, και

β) απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτηση από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως.

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του, κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3) έως 2.2.8), δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως, για υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας παράλληλα την εγγυητική επιστολή «καλής εκτέλεσης».

Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκε, ακόμη, στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Σώμα αναθεώρησης
Όνομα: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, κτίριο Κεράνης
Ταχυδρομική πόλη: Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Ταχυδρομικός κώδικας: 182 33
Χώρα: Ελλάδα 🇬🇷
Τηλέφωνο: +30 2132141216 📞
E-mail: aepp@aepp-procurement.gr 📧
Φαξ: +30 2132141229 📠
Διεύθυνση διαδικτύου: http://www.aepp-procurement.gr/ 🌏
Πληροφορίες για τις προθεσμίες προσφυγής:

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία, από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις, που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

α) 10 ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

β) 15 ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·

γ) 10 ημέρες, από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 15 ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας, κατά περίπτωση, την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου pdf, το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.

Για το παραδεκτό της άσκησης τής προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1) και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση τής απόφασης τής Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη τής σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας, κατά το άρθρο 366 του Ν.4412/2016.

Οι αναθέτουσες αρχές, μέσω της λειτουργίας τής «Επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:

— κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του 1ου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του Ν. 4412/2016,

— διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), τα προβλεπόμενα στην περ. β του 1ου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του Ν. 4412/2016.

Η Α.Ε.Π.Π. αποφαίνεται αιτιολογημένα, επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής, και σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη τής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π..

Η άσκηση τής ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση, για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης, του άρθρου 372 του Ν. 4412/2016, κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο, μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από την κοινοποίηση ή πλήρη γνώση, έκδοση τής απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο (άρ. 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016).

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή, ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επανεξέτασης
Όπως: Σώμα αναθεώρησης
Πηγή: OJS 2019/S 105-255283 (2019-05-31)

Συμπληρωματικά στοιχεία (2019-07-15)
Αντικείμενο
Πεδίο εφαρμογής της προμήθειας
Σύντομη περιγραφή:

Σκοπός της σύμβασης είναι η ανάπτυξη και εγκατάσταση ενός συστήματος ενοποιημένης λειτουργίας των επιμέρους Κέντρων Διαχείρισης Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης, το οποίο θα λειτουργεί ως ανώτερη βαθμίδα ρύθμισης και θα επιτρέπει την εφαρμογή ολοκληρωμένης στρατηγικής διαχείρισης και ελέγχου, επιτυγχάνοντας την προσαρμογή αυτής της ενιαίας στρατηγικής, βάσει τόσο των διαφορετικών λειτουργικών χαρακτηριστικών των τμημάτων του οδικού δικτύου, στα οποία εφαρμόζονται —κατά περίπτωση— τα υφιστάμενα συστήματα, όσο και των ιδιαιτεροτήτων των κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών στις διάφορες περιοχές. Σημειώνεται ότι στο Π.Σ.Θ. και εντός των ορίων της περιοχής παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Σ.Β.Α.Α.), της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, μπορούν να διακριθούν λειτουργικά 2 διαφορετικές περιοχές, τόσο από χωρική όσο και από κυκλοφοριακή θεώρηση, η διαχείριση της κυκλοφορίας των οποίων θα βελτιωθεί, εφόσον ακολουθηθούν εξειδικευμένες στρατηγικές διαχείρισης αυτής.

Μεταδεδομένα προκήρυξης
Τύπος εγγράφου: Συμπληρωματικά στοιχεία
Κοινό λεξιλόγιο για δημόσιες συμβάσεις (CPV)
Κωδικός: Υπηρεσίες τηλεματικής 📦

Αναφορά
Ημερομηνίες
Ημερομηνία αποστολής: 2019-07-15 📅
Προθεσμία υποβολής: 2019-07-25 📅
Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-07-16 📅
Αναγνωριστικά
Αριθμός προκήρυξης: 2019/S 135-332363
Αναφέρεται στην προκήρυξη: 2019/S 105-255283
Τεύχος ΕΕ-S: 135
Πρόσθετες πληροφορίες

Με το υπ' αριθμόν 443452 (6565) - 15.7.2019 έγγραφο Δ.Τ.Ε. - Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: 6ΝΥΤ7ΛΛ-ΞΛΞ): Ανακοινώνεται ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ., στο πλαίσιο τού ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας άνω των ορίων «Ευφυές σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας - ενοποίηση κέντρων ελέγχου κυκλοφορίας», αριθμός δημοσίευσης TED 2019-077049, Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 75545, συνολικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ 2 509 965,00 EUR, μεταθέτει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, καθώς και την επακόλουθη ημερομηνία αποσφράγισης, λόγω τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με το άρθρ. 37 παρ 4 του Ν. 4412/2016. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι και την Πέμπτη 25.7.2019 - 15:00. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., την Τετάρτη 31.7.2019 - 10:00. Σημειώνεται ότι με το σχετικό (73670 - 12.7.2019 έγγραφο του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), πιστοποιήθηκε ότι το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. παρουσίασε τεχνική αδυναμία λειτουργίας, για το διάστημα από Πέμπτη 11.7.2019 - 01:30 ως Παρασκευή 12.7.2019 - 12:00. Στο διάστημα αυτό δεν ήταν δυνατή η διεξαγωγή διαγωνιστικών διαδικασιών. Η καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού του θέματος ήταν 11.7.2019 - 15:00. Η παρούσα απόφαση της παράτασης θα ακολουθήσει τους κανόνες δημοσιότητας, που είχαν τηρηθεί για τη δημοσιότητα τής απόφασης διενέργειας τού εν λόγω διαγωνισμού.

Πρόσθετες πληροφορίες

Με το υπ' αριθμόν 443452 (6565) - 15.7.2019 έγγραφο Δ.Τ.Ε. - Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: 6ΝΥΤ7ΛΛ-ΞΛΞ):

Ανακοινώνεται ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ., στο πλαίσιο τού ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας άνω των ορίων «Ευφυές σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας - ενοποίηση κέντρων ελέγχου κυκλοφορίας», αριθμός δημοσίευσης TED 2019-077049, Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 75545, συνολικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ 2 509 965,00 EUR, μεταθέτει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, καθώς και την επακόλουθη ημερομηνία αποσφράγισης, λόγω τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με το άρθρ. 37 παρ 4 του Ν. 4412/2016.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι και την Πέμπτη 25.7.2019 - 15:00. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., την Τετάρτη 31.7.2019 - 10:00.

Σημειώνεται ότι με το σχετικό (73670 - 12.7.2019 έγγραφο του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), πιστοποιήθηκε ότι το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. παρουσίασε τεχνική αδυναμία λειτουργίας, για το διάστημα από Πέμπτη 11.7.2019 - 01:30 ως Παρασκευή 12.7.2019 - 12:00. Στο διάστημα αυτό δεν ήταν δυνατή η διεξαγωγή διαγωνιστικών διαδικασιών. Η καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού του θέματος ήταν 11.7.2019 - 15:00.

Η παρούσα απόφαση της παράτασης θα ακολουθήσει τους κανόνες δημοσιότητας, που είχαν τηρηθεί για τη δημοσιότητα τής απόφασης διενέργειας τού εν λόγω διαγωνισμού.

Πηγή: OJS 2019/S 135-332363 (2019-07-15)

Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης (2020-05-22)
Αντικείμενο
Πεδίο εφαρμογής της προμήθειας
Σύντομη περιγραφή:

Σκοπός της σύμβασης είναι η ανάπτυξη και εγκατάσταση ενός συστήματος ενοποιημένης λειτουργίας των επιμέρους κέντρων διαχείρισης ελέγχου φωτεινής σηματοδότησης, το οποίο θα λειτουργεί ως ανώτερη βαθμίδα ρύθμισης, και θα επιτρέπει την εφαρμογή ολοκληρωμένης στρατηγικής διαχείρισης και ελέγχου, επιτυγχάνοντας την προσαρμογή αυτής της ενιαίας στρατηγικής, βάσει τόσο των διαφορετικών λειτουργικών χαρακτηριστικών των τμημάτων του οδικού δικτύου, στα οποία εφαρμόζονται κατά περίπτωση τα υφιστάμενα συστήματα όσο και των ιδιαιτεροτήτων των κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών στις διάφορες περιοχές. Σημειώνεται ότι στο Π.Σ.Θ. και εντός των ορίων της περιοχής παρέμβασης τής Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Σ.Β.Α.Α.) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, μπορούν να διακριθούν λειτουργικά 2 διαφορετικές περιοχές, τόσο από χωρική όσο και από κυκλοφοριακή θεώρηση, η διαχείριση της κυκλοφορίας των οποίων θα βελτιωθεί, εφόσον ακολουθηθούν εξειδικευμένες στρατηγικές διαχείρισης αυτής.

Συνολική αξία της σύμβασης: 2024165.32 EUR 💰
Μεταδεδομένα προκήρυξης
Τύπος εγγράφου: Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης

Διαδικασία
Τύπος προσφοράς: Άνευ αντικειμένου

Αναφορά
Ημερομηνίες
Ημερομηνία αποστολής: 2020-05-22 📅
Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-05-26 📅
Αναγνωριστικά
Αριθμός προκήρυξης: 2020/S 101-243963
Τεύχος ΕΕ-S: 101
Πρόσθετες πληροφορίες

Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης [άρθρο (στ) της σύμβασης] Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η προσκόμιση από τον ανάδοχο εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 93 093,00 EUR (ενενήντα τριών χιλιάδων ενενήντα τριών ευρώ), που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5 % επί της καθαρής αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και θα είναι σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VII της διακήρυξης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης, και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης, και την εκπλήρωση όλων των προβλεπόμενων στην παρούσα υποχρεώσεών του αναδόχου. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. Η αναθέτουσα αρχή εις ουδεμία επιβάρυνση θα υποβληθεί σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής της εγγυητικής επιστολής, λόγω καθυστέρησης της οριστικής παραλαβής με υπαιτιότητα του αναδόχου ή μη έγκαιρης αναζήτησης αυτής από τον ανάδοχο.

Πρόσθετες πληροφορίες

Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης [άρθρο (στ) της σύμβασης]

Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η προσκόμιση από τον ανάδοχο εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 93 093,00 EUR (ενενήντα τριών χιλιάδων ενενήντα τριών ευρώ), που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5 % επί της καθαρής αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και θα είναι σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VII της διακήρυξης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης, και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης, και την εκπλήρωση όλων των προβλεπόμενων στην παρούσα υποχρεώσεών του αναδόχου. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. Η αναθέτουσα αρχή εις ουδεμία επιβάρυνση θα υποβληθεί σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής της εγγυητικής επιστολής, λόγω καθυστέρησης της οριστικής παραλαβής με υπαιτιότητα του αναδόχου ή μη έγκαιρης αναζήτησης αυτής από τον ανάδοχο.

Αντικείμενο
Πεδίο εφαρμογής της προμήθειας
Σύντομη περιγραφή:

α) η λειτουργική ενοποίηση των υφιστάμενων κέντρων ελέγχου φωτεινής σηματοδότησης, για την εφαρμογή στρατηγικών βέλτιστης διαχείρισης τής κυκλοφορίας και η εξέλιξη των υφιστάμενων υποδομών, ώστε να αναπτυχθεί ένα ευφυές σύστημα μεταφορών, που ολοκληρώνει τις λειτουργικές δυνατότητες των υφιστάμενων κέντρων ελέγχου κυκλοφορίας στο δίκτυο αρμοδιότητας της Π.Κ.Μ.·

β) η αναβάθμιση και επέκταση του εξοπλισμού συλλογής, ανάλυσης και διαχείρισης δεδομένων κυκλοφορίας στους επιμέρους τομείς εποπτείας του κάθε συστήματος διαχείρισης κυκλοφορίας, για την επίτευξη της λειτουργικότητας του ευφυούς συστήματος μεταφορών:

γ) η επέκταση των λειτουργικών δυνατοτήτων των υφιστάμενων συστημάτων πληροφόρησης των μετακινούμενων, με έμφαση στην ενημέρωση των μετακινούμενων μέσω πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων (VMS) και μελλοντικών εφαρμογών, αλλά και την ενσωμάτωση νέων καινοτόμων τεχνολογιών, που θα επιτρέψουν την ευρείας κλίμακας παροχή υπηρεσιών συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών·

ε) η ανάπτυξη ενός συστήματος υποστήριξης λήψης αποφάσεων, για εφαρμογή ολοκληρωμένων στρατηγικών διαχείρισης της κυκλοφορίας, που θα λειτουργεί σε ανώτερη λειτουργική βαθμίδα, το οποίο θα ολοκληρώνει μέσω κατάλληλων διεπαφών τα υφιστάμενα συστήματα και θα επιτρέπει την ενοποιημένη λειτουργία τους.

Σχεδιασμός του ευφυούς συστήματος διαχείρισης κυκλοφορίας και ανάπτυξη των στρατηγικών διαχείρισης.

Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση / προγραμματισμός των υποσυστημάτων και των διεπαφών τους, και του εξοπλισμού πεδίου ρύθμισης και ανίχνευσης κυκλοφορίας.

Εκπαίδευση στη λειτουργία, αξιολόγηση και δράσεις δημοσιότητας.

2.5) Παραμετροποίηση και εφαρμογή κεντρικού λογισμικού Ο.ΣΥ.Λ.Α.Δ.Κ.

α) τίθεται σε λειτουργία το ενοποιημένο ευφυές σύστημα μεταφορών και κυκλοφορίας, και εφαρμόζονται οι στρατηγικές διαχείρισης κυκλοφορίας·

γ) αξιολογείται η λειτουργία του σε σχέση με τις απαιτήσεις του σχεδιασμού, για την αποδοτικότητά του στην περιβαλλοντικά φιλική διαχείριση τής κυκλοφορίας.

Περιγραφή των επιλογών:

Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα της προαίρεσης, χωρίς αύξηση τού οικονομικού αντικειμένου, ήτοι δικαιούται να ζητήσει μονομερώς από τον ανάδοχο να αυξομειώσει τις ποσότητες των προς προμήθεια αγαθών και των παρεχόμενων απ’ αυτόν υπηρεσιών, προς ενσωμάτωση των παραπάνω, εφόσον κριθεί απαραίτητο, με τους περιορισμούς και κατά τους όρους του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, με σκοπό την αντιμετώπιση απρόβλεπτων αναγκών, που ανέκυψαν κατά τη διάρκεια τής εκτέλεσης τής σύμβασης, όπως για παράδειγμα:

i) για την ένταξη νέων εγκαταστάσεων φωτ. σηματοδότησης αρμοδιότητας τής Υπηρεσίας στο σύστημα ενοποιημένης λειτουργίας, που προστέθηκαν σ’ αυτό μετά τη σύνταξη τής παρούσας μελέτης, διευρύνοντας τον αντίστοιχο κατάλογο των αντίστοιχων παραγράφων της τεχνικής περιγραφής ή/και

ii) για τυχόν τροποποιήσεις / βελτιώσεις μικρής έκτασης των εγκ/σεων, η αποπληρωμή των οποίων δεν θα απαιτεί υπέρβαση τής συνολικής αρχικής δαπάνης.

Ονομασία του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ έργου ή προγράμματος: Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο ομώνυμο υποέργο Νο 1 της Πράξης: «Ευφυές σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης κυκλοφορίας — Ενοποίηση κέντρων ελέγχου κυκλοφορίας», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014 - 2020», με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 5759-19.10.2018 του περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, ΑΔΑ: ΨΡΥΠ7ΛΛ-ΛΡ7 και έχει λάβει κωδικό MIS 5030623.

Ανάθεση σύμβασης
Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης: 2020-03-19 📅
Όνομα: Ένωση εταιρειών: «Κυκλοφοριακή Τεχνική Α.Ε.» και «Siemens Mobility Λύσεις για Σιδηροδρομικές και Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.»
Ταχυδρομική διεύθυνση: 8ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης, οδός Ν. Καββαδία, Τ.Θ. 60261
Ταχυδρομική πόλη: Θεσσαλονίκη
Ταχυδρομικός κώδικας: 570 01
Χώρα: Ελλάδα 🇬🇷
Τηλέφωνο: +30 2310816523 📞
E-mail: info@traffictech.gr 📧
Χώρα: Θεσσαλονίκη 🏙️
Συνολική αξία της σύμβασης: 1 861 862 EUR 💰
Πληροφορίες σχετικά με τους διαγωνισμούς
Αριθμός προσφορών που ελήφθησαν: 1

Αναφορά
Πρόσθετες πληροφορίες

Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης [άρθρο (στ) της σύμβασης]

Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η προσκόμιση από τον ανάδοχο εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 93 093,00 EUR (ενενήντα τριών χιλιάδων ενενήντα τριών ευρώ), που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5 % επί της καθαρής αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και θα είναι σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VII της διακήρυξης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης, και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης, και την εκπλήρωση όλων των προβλεπόμενων στην παρούσα υποχρεώσεών του αναδόχου. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. Η αναθέτουσα αρχή εις ουδεμία επιβάρυνση θα υποβληθεί σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής της εγγυητικής επιστολής, λόγω καθυστέρησης της οριστικής παραλαβής με υπαιτιότητα του αναδόχου ή μη έγκαιρης αναζήτησης αυτής από τον ανάδοχο.

Πρόσθετες πληροφορίες

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Σώμα αναθεώρησης
Όνομα: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: Στρωμνίτσης 53
Ταχυδρομική πόλη: Θεσσαλονίκη
Ταχυδρομικός κώδικας: 542 48
Τηλέφωνο: +30 2313331171 📞
E-mail: dte@pkm.gr 📧
Φαξ: +30 2313331115 📠
Διεύθυνση διαδικτύου: www.pkm.gov.gr 🌏
Πληροφορίες για τις προθεσμίες προσφυγής:

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες), για την υποβολή προσφυγών:

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης [άρθρο (η) της σύμβασης]

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων της σύμβασης, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας, ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 30 ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση τού προβλεπόμενου οργάνου στην περίπτωση δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη, οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επανεξέτασης
Όπως: Σώμα αναθεώρησης
Πηγή: OJS 2020/S 101-243963 (2020-05-22)

Τροποποίηση σύμβασης/σύμβασης παραχώρησης κατά τη διάρκεια της ισχύος της (2021-03-17)
Αντικείμενο
Πεδίο εφαρμογής της προμήθειας
Συνολική αξία της σύμβασης: 1 861 862 EUR 💰
Μεταδεδομένα προκήρυξης
Τύπος εγγράφου: Τροποποίηση σύμβασης/σύμβασης παραχώρησης κατά τη διάρκεια της ισχύος της

Διαδικασία
Κριτήρια απονομής
Άνευ αντικειμένου

Αναφορά
Ημερομηνίες
Ημερομηνία αποστολής: 2021-03-17 📅
Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-03-22 📅
Αναγνωριστικά
Αριθμός προκήρυξης: 2021/S 056-141426
Αναφέρεται στην προκήρυξη: 2020/S 101-243963
Τεύχος ΕΕ-S: 56
Πρόσθετες πληροφορίες

Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης [άρθρο (στ) της σύμβασης] Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η προσκόμιση από τον ανάδοχο εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 93 093,00 EUR (ενενήντα τριών χιλιάδων ενενήντα τριών ευρώ), που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5 % επί της καθαρής αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και θα είναι σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VII της διακήρυξης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης, και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης, και την εκπλήρωση όλων των προβλεπόμενων στην παρούσα υποχρεώσεών του αναδόχου. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. Η αναθέτουσα αρχή εις ουδεμία επιβάρυνση θα υποβληθεί σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής της εγγυητικής επιστολής, λόγω καθυστέρησης της οριστικής παραλαβής με υπαιτιότητα του αναδόχου ή μη έγκαιρης αναζήτησης αυτής από τον ανάδοχο.

Πρόσθετες πληροφορίες

Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης [άρθρο (στ) της σύμβασης]

Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η προσκόμιση από τον ανάδοχο εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 93 093,00 EUR (ενενήντα τριών χιλιάδων ενενήντα τριών ευρώ), που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5 % επί της καθαρής αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και θα είναι σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VII της διακήρυξης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης, και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης, και την εκπλήρωση όλων των προβλεπόμενων στην παρούσα υποχρεώσεών του αναδόχου. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. Η αναθέτουσα αρχή εις ουδεμία επιβάρυνση θα υποβληθεί σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής της εγγυητικής επιστολής, λόγω καθυστέρησης της οριστικής παραλαβής με υπαιτιότητα του αναδόχου ή μη έγκαιρης αναζήτησης αυτής από τον ανάδοχο.

Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η προσκόμιση από τον ανάδοχο εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 93 093,00 EUR (ενενήντα τριών χιλιάδων ενενήντα τριών ευρώ), που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5 % επί της καθαρής αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και θα είναι σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VII της διακήρυξης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης, και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης, και την εκπλήρωση όλων των προβλεπόμενων στην παρούσα υποχρεώσεών του αναδόχου. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. Η αναθέτουσα αρχή εις ουδεμία επιβάρυνση θα υποβληθεί σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής της εγγυητικής επιστολής, λόγω καθυστέρησης της οριστικής παραλαβής με υπαιτιότητα του αναδόχου ή μη έγκαιρης αναζήτησης αυτής από τον ανάδοχο.

Πρόσθετες πληροφορίες

Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η προσκόμιση από τον ανάδοχο εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 93 093,00 EUR (ενενήντα τριών χιλιάδων ενενήντα τριών ευρώ), που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5 % επί της καθαρής αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και θα είναι σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VII της διακήρυξης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης, και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης, και την εκπλήρωση όλων των προβλεπόμενων στην παρούσα υποχρεώσεών του αναδόχου. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. Η αναθέτουσα αρχή εις ουδεμία επιβάρυνση θα υποβληθεί σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής της εγγυητικής επιστολής, λόγω καθυστέρησης της οριστικής παραλαβής με υπαιτιότητα του αναδόχου ή μη έγκαιρης αναζήτησης αυτής από τον ανάδοχο.

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Σώμα αναθεώρησης
Πληροφορίες για τις προθεσμίες προσφυγής:

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων της σύμβασης, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 30 ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση τού προβλεπόμενου οργάνου στην περίπτωση δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη, οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

Πηγή: OJS 2021/S 056-141426 (2021-03-17)

Τροποποίηση σύμβασης/σύμβασης παραχώρησης κατά τη διάρκεια της ισχύος της (2022-03-08)
Αντικείμενο
Πεδίο εφαρμογής της προμήθειας
Συνολική αξία της σύμβασης: 1 861 862 EUR 💰

Αναθέτουσα αρχή
Ταυτότητα
Όνομα αναθέτουσας αρχής: Περιφερεια κεντρικης μακεδονιας
Ταχυδρομική πόλη: Θεσσαλονικη

Αναφορά
Ημερομηνίες
Ημερομηνία αποστολής: 2022-03-08 📅
Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-03-11 📅
Αναγνωριστικά
Αριθμός προκήρυξης: 2022/S 050-128632
Τεύχος ΕΕ-S: 50
Πρόσθετες πληροφορίες

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης (άρθρο (στ) της σύμβασης) Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση από τον ανάδοχο εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 93.093,00 € (ενενήντα τριών χιλιάδων, (ενενήντα τριών ευρώ), που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της καθαρής αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α., και θα είναι σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VII της διακήρυξης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του αναδόχου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης και την εκπλήρωση όλων των προβλεπόμενων στην παρούσα υποχρεώσεών του αναδόχου. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. Η Αναθέτουσα Αρχή εις ουδεμία επιβάρυνση θα υποβληθεί σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής της εγγυητικής επιστολής λόγω καθυστέρησης της οριστικής παραλαβής με υπαιτιότητα του Αναδόχου ή μη έγκαιρης αναζήτησης αυτής από τον Ανάδοχο.

Πρόσθετες πληροφορίες

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης (άρθρο (στ) της σύμβασης)

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση από τον ανάδοχο εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 93.093,00 € (ενενήντα τριών χιλιάδων, (ενενήντα τριών ευρώ), που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της καθαρής αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α., και θα είναι σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VII της διακήρυξης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του αναδόχου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης και την εκπλήρωση όλων των προβλεπόμενων στην παρούσα υποχρεώσεών του αναδόχου. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. Η Αναθέτουσα Αρχή εις ουδεμία επιβάρυνση θα υποβληθεί σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής της εγγυητικής επιστολής λόγω καθυστέρησης της οριστικής παραλαβής με υπαιτιότητα του Αναδόχου ή μη έγκαιρης αναζήτησης αυτής από τον Ανάδοχο.

Αντικείμενο
Πεδίο εφαρμογής της προμήθειας
Σύντομη περιγραφή:

α) Η λειτουργική ενοποίηση των υφιστάμενων κέντρων ελέγχου φωτεινής σηματοδότησης για την εφαρμογή στρατηγικών βέλτιστης διαχείρισης της κυκλοφορίας και η εξέλιξη των υφιστάμενων υποδομών, ώστε να αναπτυχθεί ένα Ευφυές Σύστημα Μεταφορών που ολοκληρώνεις τις λειτουργικές δυνατότητες των υφιστάμενων κέντρων ελέγχου κυκλοφορίας στο δίκτυο αρμοδιότητας της ΠΚΜ.

β) Η αναβάθμιση και επέκταση του εξοπλισμού συλλογής, ανάλυσης και διαχείρισης δεδομένων κυκλοφορίας στους επιμέρους τομείς εποπτείας του κάθε συστήματος διαχείρισης κυκλοφορίας, για την επίτευξη της λειτουργικότητας του Ευφυούς Συστήματος Μεταφορών:

• την αναβάθμιση εξοπλισμών πεδίου,

• τη διασύνδεση ρυθμιστών κυκλοφορίας, που σήμερα λειτουργούν ανεξάρτητα, στα υφιστάμενα Κέντρα Ελέγχου κυκλοφορίας,

• τη βελτίωση των δυνατοτήτων ανίχνευσης της κυκλοφορίας με εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών,

• συμπεριλαμβανομένων αναβαθμίσεων και επεκτάσεων του εξοπλισμού και διασύνδεσή τους με τα υφιστάμενα κέντρα ελέγχου

γ) Η επέκταση των λειτουργικών δυνατοτήτων των υφιστάμενων συστημάτων πληροφόρησης των μετακινούμενων, με έμφαση στην ενημέρωση των μετακινούμενων μέσω Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων (VMS) και μελλοντικών εφαρμογών, αλλά και την ενσωμάτωση νέων καινοτόμων τεχνολογιών που θα επιτρέψουν την ευρείας κλίμακας παροχή υπηρεσιών Συνεργατικών Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών.

δ) H ανάπτυξη και εφαρμογή επικαιροποιημένων προγραμμάτων φωτεινής σηματοδότησης προσαρμοσμένων στις πραγματικές κυκλοφοριακές απαιτήσεις και στρατηγικών διαχείρισης κυκλοφορίας στο ιεραρχημένο δίκτυο του ΠΣΘ, με έμφαση στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης αστικής κινητικότητας και μειωμένων εκπομπών ρύπων.

ε) Η ανάπτυξη ενός συστήματος υποστήριξης λήψης αποφάσεων για εφαρμογή ολοκληρωμένων στρατηγικών διαχείρισης της κυκλοφορίας που θα λειτουργεί σε ανώτερη λειτουργική βαθμίδα, το οποίο θα ολοκληρώνει μέσω κατάλληλων διεπαφών τα υφιστάμενα συστήματα και θα επιτρέπει την ενοποιημένη λειτουργία τους.

Σχεδιασμός του Ευφυούς Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας και ανάπτυξη των στρατηγικών διαχείρισης.

Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση/προγραμματισμός των υποσυστημάτων και των διεπαφών τους και του εξοπλισμού πεδίου ρύθμισης και ανίχνευσης κυκλοφορίας.

Εκπαίδευση στη λειτουργία, Αξιολόγηση και δράσεις δημοσιότητας.

1.1 Οριστικοποίηση περιοχών εφαρμογής στρατηγικών βέλτιστης διαχείρισης

1.2 Αξιολόγηση υφιστάμενων και εκπόνηση νέων προγραμμάτων σηματοδότησης

1.3 Εκπόνηση Στρατηγικών Διαχείρισης Κυκλοφορίας

1.4 Τελική Αρχιτεκτονική ολοκλήρωσης

2.1 Αναβάθμιση, επέκταση και παραμετροποίηση εξοπλισμών των επιμέρους Κέντρων Ελέγχου ΦΣ

2.2 Αναβάθμιση, επέκταση και παραμετροποίηση εξοπλισμών πεδίου ρύθμισης και ανίχνευσης κυκλοφορίας

2.3 Εγκατάσταση, επέκταση, παραμετροποίηση εξοπλισμών Συνεργατικών Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών

2.4 Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων Κέντρων Ελέγχου ΦΣ

2.5 Παραμετροποίηση και εφαρμογή κεντρικού λογισμικού ΟΣΥΛΑΔΚ

α) τίθεται σε λειτουργία το ενοποιημένο Ευφυές Σύστημα Μεταφορών και Κυκλοφορίας και εφαρμόζονται οι στρατηγικές διαχείρισης κυκλοφορίας,

β) υλοποιούνται δράσεις εκπαίδευσης του προσωπικού της ΠΚΜ,

γ) αξιολογείται η λειτουργία του σε σχέση με τις απαιτήσεις του σχεδιασμού για την αποδοτικότητά του στην περιβαλλοντικά φιλική διαχείριση της κυκλοφορίας.

Διάρκεια: 21 ημέρες
Ονομασία του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ έργου ή προγράμματος: Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο ομώνυμο υποέργο Νο 1 της Πράξης: «Ευφυές Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Κυκλοφορίας. Ενοποίηση Κέντρων Ελέγχου Κυκλοφορίας» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 5759 – 19/10/2018 του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, ΑΔΑ: ΨΡΥΠ7ΛΛ-ΛΡ7 και έχει λάβει κωδικό MIS 5030623 .
Τόπος εκτέλεσης
Κύρια τοποθεσία ή τόπος εκτέλεσης: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ανάθεση σύμβασης
Όνομα: Ένωση εταιρειών «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» και «SIEMENS MOBILITY ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ AE»
Ταχυδρομική διεύθυνση: Οδός Ν. Καββαδία, 8ο χλμ. Θεσ/νίκης - Θέρμης, ΤΘ 60261
Ταχυδρομικός κώδικας: 57001

Αναφορά
Πρόσθετες πληροφορίες

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης (άρθρο (στ) της σύμβασης)

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση από τον ανάδοχο εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 93.093,00 € (ενενήντα τριών χιλιάδων, (ενενήντα τριών ευρώ), που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της καθαρής αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α., και θα είναι σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VII της διακήρυξης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του αναδόχου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης και την εκπλήρωση όλων των προβλεπόμενων στην παρούσα υποχρεώσεών του αναδόχου. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. Η Αναθέτουσα Αρχή εις ουδεμία επιβάρυνση θα υποβληθεί σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής της εγγυητικής επιστολής λόγω καθυστέρησης της οριστικής παραλαβής με υπαιτιότητα του Αναδόχου ή μη έγκαιρης αναζήτησης αυτής από τον Ανάδοχο.

Πρόσθετες πληροφορίες

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Σώμα αναθεώρησης
Ταχυδρομικός κώδικας: 54248
Πληροφορίες για τις προθεσμίες προσφυγής:

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών: Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο (η) της σύμβασης):

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων της σύμβασης, να υποβάλλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου οργάνου στην περίπτωση δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

Πηγή: OJS 2022/S 050-128632 (2022-03-08)

Νέες προμήθειες σε συναφείς κατηγορίες 🆕

Εξοπλισμός μεταφοράς και βοηθητικά μέσα μεταφοράς (>20 νέες προμήθειες)

Ποικίλος εξοπλισμός μεταφοράς και ανταλλακτικά (18)

Εξοπλισμός ελέγχου, ασφαλείας, σηματοδότησης και φωτισμού (6)

Εξοπλισμός ελέγχου, ασφαλείας και σηματοδότησης οδών (1)