Παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης (Σ.Τ.Υ.), για το έργο: «Ψηφιακός μετασχηματισμός της επιχειρηματικότητας»

Σύντομη περιγραφή

Αντικείμενο του έργου του Σ.Τ.Υ. είναι η ορθή και έγκαιρη εκτέλεση τού έργου: «Ψηφιακός μετασχηματισμός της επιχειρηματικότητας», το οποίο στο εξής θα αποκαλείται κυρίως έργο.
Αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική υλοποίηση του κυρίως έργου σε όρους χρονικής συνέπειας και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, και εν γένει αποτελεσμάτων. H έγκαιρη και ορθή υλοποίηση του κυρίως έργου απαιτεί μια σειρά από συντονισμένες ενέργειες διαχείρισης και παρακολούθησης. Για την υλοποίηση των ενεργειών αυτών, ο Σ.Τ.Υ. θα παρέχει υποστήριξη στην αναθέτουσα αρχή σε θέματα τεχνικά / οικονομικά, οργανωτικά, διαχειριστικά και παροχής εμπειρογνωμοσύνης, όποτε απαιτηθεί.
Συγκεκριμένα, ο Σ.Τ.Υ. θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης:
1) οργάνωση συστήματος διαχείρισης / ποιότητας του συνολικού έργου·
2) παρακολούθηση - υποστήριξη της πορείας υλοποίησης του κυρίως έργου·
3) υποστήριξη παραλαβής.

Περιγραφή της προμήθειας

Αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική υλοποίηση του κυρίως έργου, σε όρους χρονικής συνέπειας και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, και εν γένει αποτελεσμάτων.
Ο σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης (Σ.Τ.Υ.) θα συνεπικουρεί την αναθέτουσα αρχή, στην οργάνωση και τη διαχείριση του κυρίως έργου, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του, όσον αφορά στον σχεδιασμό, τον χρονικό προγραμματισμό, τις τεχνικές προδιαγραφές, την ποιότητα, το κόστος και τα αναμενόμενα οφέλη. Η έγκαιρη και ορθή υλοποίηση του κυρίως έργου απαιτεί μια σειρά από συντονισμένες ενέργειες διαχείρισης και παρακολούθησης. Τις ενέργειες αυτές καλείται να υποστηρίξει ο Σ.Τ.Υ., που θα επιλεγεί στο πλαίσιο τής παρούσας διακήρυξης. Για την υλοποίηση των ενεργειών αυτών, ο Σ.Τ.Υ. θα παρέχει υποστήριξη στην αναθέτουσα αρχή, σε θέματα τεχνικά / οικονομικά, οργανωτικά και διαχειριστικά και παροχής εμπειρογνωμοσύνης, όποτε απαιτηθεί. Ο Σ.Τ.Υ. θα υποστηρίξει τις εργασίες διαχείρισης και παρακολούθησης της υλοποίησης του κυρίως έργου, με παροχή του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού και των απαραίτητων υποδομών και εργαλείων.
Οι στόχοι που αναμένεται να επιτευχθούν με τα αποτελέσματα του παρόντος έργου είναι:
— παρακολούθηση της υλοποίησης του κυρίως έργου, με έμφαση στην τήρηση των περιορισμών χρόνου και κόστους,
— διασφάλιση ποιότητας της λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης τού κυρίως έργου, με παράλληλη αναβάθμιση των μέσων εφαρμογής του και της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων πλευρών,
— διασφάλιση της ποιότητας των παραδοτέων και των προϊόντων του κυρίως έργου,
— διασφάλιση της διασύνδεσης και επιχειρησιακής και τεχνικής διαλειτουργικότητας του έργου,
— συστηματική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου,
— επιτυχής ολοκλήρωση και εξασφάλιση των αποτελεσμάτων του κυρίως έργου.
Ο Σ.Τ.Υ. θα συνεπικουρεί την αναθέτουσα αρχή, με στόχο την πλήρη και διαρκή ενημέρωσή της, αναφορικά με την εξέλιξη τής υλοποίησης τού κυρίως έργου και ειδικότερα:
— στην τήρηση του καταρτισθέντος χρονοδιαγράμματος διοικητικών ενεργειών και εργασιών,
— στην επίσπευση υλοποίησης των εργασιών που παρουσιάζουν χρονική καθυστέρηση,
— στον συντονισμό των εμπλεκομένων στο έργο φορέων, με στόχο τη μεγιστοποίηση των οφελών και την επίσπευση των δράσεων αποτελεσματικής υλοποίησης,
— στον έγκαιρο εντοπισμό προϋποθέσεων, που απαιτούνται, για την ομαλή εξέλιξη του κυρίως έργου,
— στον έγκαιρο εντοπισμό προβλημάτων που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την υλοποίηση τού κυρίως έργου και στην έγκαιρη υποβολή προτάσεων αντιμετώπισής τους,
— στον έγκαιρο εντοπισμό επιπτώσεων από μη τήρηση προσχεδιασμένων ενεργειών ή χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης και στην υποβολή προτάσεων διαχείρισής τους,
— στη διασφάλιση της τεχνικής αρτιότητας του κυρίως έργου, που θα επιτρέψουν την αποτελεσματική και αποδοτική θέση σε παραγωγική λειτουργία των συστημάτων και υποδομών που θα αναπτυχθούν,
— στις πιθανές βελτιώσεις και αναθεωρήσεις στον σχεδιασμό υλοποίησης τού κυρίως έργου, με στόχο την επιτυχή ολοκλήρωσή τους και τη μεγιστοποίηση τού οφέλους, που μπορεί να προκύψει από την παραγωγική λειτουργία τους.
Οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης μπορούν να ενταχθούν στις ακόλουθες κατηγορίες:
— οργάνωση συστήματος διαχείρισης / ποιότητας του συνολικού έργου:
– Π1.1: Σύστημα διαχείρισης έργου
– Π1.2: Αναλυτικό πρόγραμμα υλοποίησης,
— παρακολούθηση - υποστήριξη της πορείας υλοποίησης του κυρίως έργου:
– Π2.1: Μηνιαίες αναφορές προόδου
– Π2.2: Τριμηνιαίες αναφορές προόδου
– Π2.3: Έκτακτες αναφορές υποστήριξης της αναθέτουσας αρχής,
— υποστήριξη των διαδικασιών παραλαβής του κυρίως έργου:
– Π3.1: Εκθέσεις υποστήριξης των εργασιών της Ε.Π.Π.Ε. του κυρίως έργου.

Περιγραφή των ανανεώσεων

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται (μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής) μέχρι το 50 % αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, που υποβάλλεται πριν από τη λήξη τής διάρκειάς της σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των συνθηκών

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του έργου, ήτοι παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Ειδικά για τους εγκατεστημένους στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικούς φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Εμπορικό ή Βιομηχανικό ή Βιοτεχνικό Επιμελητήριο και να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο τού έργου.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων, εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες, που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5 % επί της αξίας τής σύμβασης, εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016.

Όροι αποσφράγισης των προσφορών (τόπος)

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr τού ως άνω συστήματος.

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (ή τις προθεσμίες) για τις διαδικασίες επανεξέτασης

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·
γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών, από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας, κατά περίπτωση, την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου portable document format (pdf), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης τής προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1) και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση τής απόφασης τής Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη τής σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας, κατά το άρθρο 366 του Ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές, μέσω της λειτουργίας τής «Επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
— κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του Ν. 4412/2016,
— διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του Ν. 4412/2016.
Η Α.Ε.Π.Π. αποφαίνεται αιτιολογημένα, επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής, και σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη τής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π..
Η άσκηση τής ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση, για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης, του άρθρου 372 του Ν. 4412/2016, κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έκδοση τής απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του Ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή, ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

Σύντομη περιγραφή

Αντικείμενο του έργου του Σ.Τ.Υ. είναι η ορθή και έγκαιρη εκτέλεση του έργου «Ψηφιακός μετασχηματισμός της επιχειρηματικότητας», το οποίο στο εξής θα αποκαλείται κυρίως έργο.
Αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική υλοποίηση του κυρίως έργου σε όρους χρονικής συνέπειας και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, και εν γένει αποτελεσμάτων. H έγκαιρη και ορθή υλοποίηση του κυρίως έργου απαιτεί μια σειρά από συντονισμένες ενέργειες διαχείρισης και παρακολούθησης. Για την υλοποίηση των ενεργειών αυτών, ο Σ.Τ.Υ. θα παρέχει υποστήριξη στην αναθέτουσα αρχή σε θέματα τεχνικά / οικονομικά, οργανωτικά, διαχειριστικά και παροχής εμπειρογνωμοσύνης, όποτε απαιτηθεί.
Συγκεκριμένα, ο Σ.Τ.Υ. θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης:
1) οργάνωση συστήματος διαχείρισης / ποιότητας του συνολικού έργου·
2) παρακολούθηση - υποστήριξη της πορείας υλοποίησης του κυρίως έργου·
3) υποστήριξη παραλαβής.

Περιγραφή της προμήθειας

Αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής
υποστήριξης, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική υλοποίηση του κυρίως έργου, σε όρους χρονικής συνέπειας και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, και εν γένει αποτελεσμάτων. Ο σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης (Σ.Τ.Υ.) θα συνεπικουρεί την αναθέτουσα αρχή, στην οργάνωση και τη διαχείριση του κυρίως έργου, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του, όσον αφορά στον σχεδιασμό, τον χρονικό προγραμματισμό, τις τεχνικές προδιαγραφές, την ποιότητα, το κόστος και τα αναμενόμενα οφέλη. Η έγκαιρη και ορθή υλοποίηση του κυρίως έργου απαιτεί μια σειρά από συντονισμένες ενέργειες διαχείρισης και παρακολούθησης. Τις ενέργειες αυτές καλείται να υποστηρίξει ο Σ.Τ.Υ., που θα επιλεγεί στο πλαίσιο τής παρούσας διακήρυξης. Για την υλοποίηση των ενεργειών αυτών, ο Σ.Τ.Υ. θα παρέχει υποστήριξη στην αναθέτουσα αρχή, σε θέματα τεχνικά / οικονομικά, οργανωτικά και διαχειριστικά και παροχής εμπειρογνωμοσύνης, όποτε απαιτηθεί. Ο Σ.Τ.Υ. θα υποστηρίξει τις εργασίες διαχείρισης και παρακολούθησης της υλοποίησης του κυρίως έργου, με παροχή του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού και των απαραίτητων υποδομών και εργαλείων.
Οι στόχοι που αναμένεται να επιτευχθούν με τα αποτελέσματα του παρόντος έργου είναι:
— παρακολούθηση της υλοποίησης του κυρίως έργου, με έμφαση στην τήρηση των περιορισμών χρόνου και
κόστους,
— διασφάλιση ποιότητας της λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης τού κυρίως έργου, με παράλληλη
αναβάθμιση των μέσων εφαρμογής του και της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων πλευρών,
— διασφάλιση της ποιότητας των παραδοτέων και των προϊόντων του κυρίως έργου,
— διασφάλιση της διασύνδεσης και επιχειρησιακής και τεχνικής διαλειτουργικότητας του έργου,
— συστηματική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου,
— επιτυχής ολοκλήρωση και εξασφάλιση των αποτελεσμάτων του κυρίως έργου.
Ο Σ.Τ.Υ. θα συνεπικουρεί την αναθέτουσα αρχή, με στόχο την πλήρη και διαρκή ενημέρωσή της, αναφορικά με
την εξέλιξη τής υλοποίησης τού κυρίως έργου και ειδικότερα:
— στην τήρηση του καταρτισθέντος χρονοδιαγράμματος διοικητικών ενεργειών και εργασιών,
— στην επίσπευση υλοποίησης των εργασιών που παρουσιάζουν χρονική καθυστέρηση,
— στον συντονισμό των εμπλεκομένων στο έργο φορέων, με στόχο τη μεγιστοποίηση των οφελών και την
επίσπευση των δράσεων αποτελεσματικής υλοποίησης,
— στον έγκαιρο εντοπισμό προϋποθέσεων, που απαιτούνται, για την ομαλή εξέλιξη του κυρίως έργου,
— στον έγκαιρο εντοπισμό προβλημάτων που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την υλοποίηση τού κυρίως έργου
και στην έγκαιρη υποβολή προτάσεων αντιμετώπισής τους,
— στον έγκαιρο εντοπισμό επιπτώσεων από μη τήρηση προσχεδιασμένων ενεργειών ή χρονοδιαγραμμάτων
υλοποίησης και στην υποβολή προτάσεων διαχείρισής τους,
— στη διασφάλιση της τεχνικής αρτιότητας του κυρίως έργου, που θα επιτρέψουν την αποτελεσματική και
αποδοτική θέση σε παραγωγική λειτουργία των συστημάτων και υποδομών που θα αναπτυχθούν,
— στις πιθανές βελτιώσεις και αναθεωρήσεις στον σχεδιασμό υλοποίησης τού κυρίως έργου, με στόχο την
επιτυχή ολοκλήρωσή τους και τη μεγιστοποίηση τού οφέλους, που μπορεί να προκύψει από την παραγωγική λειτουργία τους.
Οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης μπορούν να ενταχθούν στις ακόλουθες κατηγορίες:
— οργάνωση συστήματος διαχείρισης / ποιότητας του συνολικού έργου:
– Π1.1: Σύστημα διαχείρισης έργου
– Π1.2: Αναλυτικό πρόγραμμα υλοποίησης,
— παρακολούθηση - υποστήριξη της πορείας υλοποίησης του κυρίως έργου:
– Π2.1: Μηνιαίες αναφορές προόδου
– Π2.2: Τριμηνιαίες αναφορές προόδου
– Π2.3: Έκτακτες αναφορές υποστήριξης της αναθέτουσας αρχής,
— υποστήριξη των διαδικασιών παραλαβής του κυρίως έργου:
– Π3.1: Εκθέσεις υποστήριξης των εργασιών της Ε.Π.Π.Ε. του κυρίως έργου.

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (ή τις προθεσμίες) για τις διαδικασίες επανεξέτασης

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·
γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά από την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών, από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας, κατά περίπτωση, την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου portable document format (pdf), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης τής προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016, το άρθρο 19 παρ. 1.1) και το άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν από την έκδοση τής απόφασης τής Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη τής σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας, κατά το άρθρο 366 του Ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές, μέσω της λειτουργίας τής «Επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
— κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του Ν. 4412/2016,
— διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του Ν. 4412/2016.
Η Α.Ε.Π.Π. αποφαίνεται αιτιολογημένα, επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής, και σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών από την ημέρα εξέτασης τής προσφυγής. Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη τής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π..
Η άσκηση τής ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση, για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης, του άρθρου 372 του Ν. 4412/2016, κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έκδοση τής απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του Ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη τής σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.