Αντικείμενο Πεδίο εφαρμογής της προμήθειας
Τίτλος:
“Ηλεκτρονικός, δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων, για την προμήθεια φίλτρων της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού.”
Προϊόντα/υπηρεσίες: Ηθμός διάλυσης📦
Σύντομη περιγραφή:
“Ηλεκτρονικός, δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων, για την προμήθεια φίλτρων της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού.”
Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: EUR 291 998 💰
1️⃣
Τόπος εκτέλεσης: Χαλκιδική🏙️
Κύρια τοποθεσία ή τόπος εκτέλεσης: Πολύγυρος Χαλκιδικής.
Περιγραφή της προμήθειας: Προμήθεια φίλτρων της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού.
Κριτήρια απονομής
Τιμή
Πεδίο εφαρμογής της προμήθειας
Εκτιμώμενη συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ: EUR 291 998 💰
Διάρκεια της σύμβασης, της συμφωνίας-πλαίσιο ή του δυναμικού συστήματος αγορών
Το παρακάτω χρονικό πλαίσιο εκφράζεται σε μήνες.
Περιγραφή
Διάρκεια: 12
Διάρκεια της σύμβασης, της συμφωνίας-πλαίσιο ή του δυναμικού συστήματος αγορών
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε ανανέωση ✅ Περιγραφή
Περιγραφή των ανανεώσεων:
“Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 1 έτος από την ημερομηνία υπογραφής της (με δικαίωμα δίμηνης παράτασης, εφόσον δεν έχει εξαντληθεί το οικονομικό...”
Περιγραφή των ανανεώσεων
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 1 έτος από την ημερομηνία υπογραφής της (με δικαίωμα δίμηνης παράτασης, εφόσον δεν έχει εξαντληθεί το οικονομικό αντικείμενό της, στο μέρος που δεν θα υπάρξει κατά τον χρόνο αυτόν υπέρβαση των ποσοτήτων που κατακυρώθηκαν).
Διαδικασία Τύπος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
Διοικητικές πληροφορίες
Προθεσμία παραλαβής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής: 2021-01-26
16:00 📅
Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: Ελληνικά 🗣️
Το παρακάτω χρονικό πλαίσιο εκφράζεται σε μήνες.
Ελάχιστο χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων πρέπει να διατηρήσει την προσφορά: 12
Όροι αποσφράγισης των προσφορών: 2021-02-01
11:00 📅
Συμπληρωματικές πληροφορίες Σώμα αναθεώρησης
Όνομα: Δικαστήρια Χαλκιδικής
Ταχυδρομική πόλη: Πολύγυρος
Χώρα: Ελλάδα 🇬🇷
Πηγή: OJS 2020/S 251-628484 (2020-12-22)
Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης (2021-05-10) Αντικείμενο Πεδίο εφαρμογής της προμήθειας
Συνολική αξία της προμήθειας (χωρίς ΦΠΑ): EUR 307018.74 💰
Διαδικασία Διοικητικές πληροφορίες
Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την παρούσα διαδικασία: 2020/S 251-628484
Ανάθεση σύμβασης
1️⃣
Αριθμός σύμβασης: 41η/2021
Τίτλος: Σύμβαση προμήθειας φίλτρων της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού — Demo Α.Β.Ε.Ε..
Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης: 2021-05-10 📅
Πληροφορίες σχετικά με τους διαγωνισμούς
Αριθμός προσφορών που ελήφθησαν: 5
Όνομα και διεύθυνση του αναδόχου
Όνομα: Demo Α.Β.Ε.Ε.
Ταχυδρομική διεύθυνση: 21ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας
Ταχυδρομική πόλη: Αθήνα
Ταχυδρομικός κώδικας: 145 68
Χώρα: Ελλάδα 🇬🇷
Τηλέφωνο: +30 2111813631📞
E-mail: dialyzers@demo.gr📧
Φαξ: +30 2111813614 📠
Περιοχή: Βόρειος Τομέας Αθηνών🏙️
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ
Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/παρτίδας (χωρίς ΦΠΑ)
Εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του οικοπέδου: EUR 291 998 💰
Συνολική αξία της σύμβασης/παρτίδας: EUR 156570.54 💰
2️⃣
Αριθμός σύμβασης: 42η/2021
Τίτλος: Σύμβαση προμήθειας φίλτρων τεχνητού νεφρού — Αρήτη Α.Ε.
Όνομα και διεύθυνση του αναδόχου
Όνομα: Αρήτη Α.Ε.
Ταχυδρομική διεύθυνση: Αχαρνές Αττικής
Ταχυδρομικός κώδικας: 136 77
Τηλέφωνο: +30 2108002650📞
E-mail: info@ariti.gr📧
Φαξ: +30 2106207503 📠 Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/παρτίδας (χωρίς ΦΠΑ)
Κωδικός νομίσματος: EUR 💰
Χαμηλότερη προσφορά: 87959.20
Υψηλότερη προσφορά: 87959.20
3️⃣
Αριθμός σύμβασης: 43η/2021
Τίτλος: Σύμβαση προμήθειας φίλτρων τεχνητού νεφρού — Verma Drugs Α.Β.Ε.Ε..
Όνομα και διεύθυνση του αναδόχου
Όνομα: Verma Drugs Α.Β.Ε.Ε.
Ταχυδρομική διεύθυνση: Κορωπί Αττικής
Ταχυδρομικός κώδικας: 194 00
Τηλέφωνο: +30 2106627085📞
E-mail: info@verma.gr📧
Φαξ: +30 2106628287 📠
Περιοχή: Ανατολική Αττική🏙️ Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/παρτίδας (χωρίς ΦΠΑ)
Συνολική αξία της σύμβασης/παρτίδας: EUR 42 714 💰
4️⃣
Αριθμός σύμβασης: 44η/2021
Τίτλος: Σύμβαση προμήθειας φίλτρων τεχνητού νεφρού — Nephrodynamic Hellas Α.Ε..
Όνομα και διεύθυνση του αναδόχου
Όνομα: Nephrodynamic Hellas Α.Ε.
Ταχυδρομική διεύθυνση: Μεταμόρφωση Αττικής
Ταχυδρομικός κώδικας: 144 52
Τηλέφωνο: +30 2102630631📞
E-mail: info@nephrodynamic.gr📧
Φαξ: +30 2102630461 📠
Περιοχή: Δυτική Αττική🏙️ Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/παρτίδας (χωρίς ΦΠΑ)
Συνολική αξία της σύμβασης/παρτίδας: EUR 19 775 💰
Πληροφορίες σχετικά με την υπεργολαβία
Η σύμβαση είναι πιθανό να ανατεθεί σε υπεργολάβο
Πηγή: OJS 2021/S 093-241865 (2021-05-10)