Ανοικτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων του Δήμου Ελευσίνας, με τίτλο: «Προμήθεια μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου», ως εξής: Ομάδα Α': Τρία (3) επιβατικά Ι.Χ. με κίνηση στους 2 τροχούς πετρελαιοκίνητα Ομάδα Β: Τέσσερα (4) ημιφορτηγά με κίνηση στους 4 τροχούς διπλοκάμπινα πετρελαιοκίνητα Ομάδα Γ: Ένα (1) φορτηγό μεταφοράς skiper (υποομάδα Γ1) και ένα (1) φορτηγό υδροφόρο 10 κυβικών με πυροσβεστικό εξοπλισμό (υποομάδα Γ2'). Ομάδα Δ': Ένα (1) λεωφορείο μικρό τύπου mini bus (περίπου 15 θέσεων) Ομάδα Ε': Μία (1) ρυμούλκα μεταφοράς κοντέινερ Ομάδα Στ': Ένας (1) ελαστικοφόρος φορτωτής - εκσκαφέας 75 ΗΡ Ομάδα Ζ': Ένα (1) περονοφόρο ανυψωτικό (κλαρκ).
Προθεσμία
Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ήταν 2021-02-04.
Η προμήθεια δημοσιεύθηκε στις 2020-12-18.
Ανοικτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων του Δήμου Ελευσίνας, με τίτλο: «Προμήθεια μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου», ως εξής:
Ομάδα Α': Τρία (3) επιβατικά Ι.Χ. με κίνηση στους 2 τροχούς πετρελαιοκίνητα
Ομάδα Β: Τέσσερα (4) ημιφορτηγά με κίνηση στους 4 τροχούς διπλοκάμπινα πετρελαιοκίνητα
Ομάδα Γ: Ένα (1) φορτηγό μεταφοράς skiper (υποομάδα Γ1) και ένα (1) φορτηγό υδροφόρο 10 κυβικών με πυροσβεστικό εξοπλισμό (υποομάδα Γ2').
Ομάδα Δ': Ένα (1) λεωφορείο μικρό τύπου mini bus (περίπου 15 θέσεων)
Ομάδα Ε': Μία (1) ρυμούλκα μεταφοράς κοντέινερ
Ομάδα Στ': Ένας (1) ελαστικοφόρος φορτωτής - εκσκαφέας 75 ΗΡ
Ομάδα Ζ': Ένα (1) περονοφόρο ανυψωτικό (κλαρκ).
Αντικείμενο Πεδίο εφαρμογής της προμήθειας
Σύντομη περιγραφή:
Ανοικτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων του Δήμου Ελευσίνας, με τίτλο: «Προμήθεια μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου», ως εξής:
Ομάδα Α': Τρία (3) επιβατικά Ι.Χ. με κίνηση στους 2 τροχούς πετρελαιοκίνητα
Ομάδα Β: Τέσσερα (4) ημιφορτηγά με κίνηση στους 4 τροχούς διπλοκάμπινα πετρελαιοκίνητα
Ομάδα Γ: Ένα (1) φορτηγό μεταφοράς skiper (υποομάδα Γ1) και ένα (1) φορτηγό υδροφόρο 10 κυβικών με πυροσβεστικό εξοπλισμό (υποομάδα Γ2').
Ομάδα Δ': Ένα (1) λεωφορείο μικρό τύπου mini bus (περίπου 15 θέσεων)
Ομάδα Ε': Μία (1) ρυμούλκα μεταφοράς κοντέινερ
Ομάδα Στ': Ένας (1) ελαστικοφόρος φορτωτής - εκσκαφέας 75 ΗΡ
Ομάδα Ζ': Ένα (1) περονοφόρο ανυψωτικό (κλαρκ).
Εκτιμώμενη συνολική αξία: 674 990 EUR 💰
Τίτλος του τμήματος: Ομάδα Α': Τρία (3) επιβατικά Ι.Χ. με κίνηση στους 2 τροχούς, πετρελαιοκίνητα.
Αριθμός τμήματος: 1
Σύντομη περιγραφή:
Ανοικτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων του Δήμου Ελευσίνας, με τίτλο: «Προμήθεια μεταφορικών έργων και μηχανημάτων έργου — Ομάδα Α': Τρία (3) επιβατικά Ι.Χ. με κίνηση στους 2 τροχούς πετρελαιοκίνητα», συνολικού προϋπολογισμού 65 992,80 EUR (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής (βαθμολόγηση).
Ανοικτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων του Δήμου Ελευσίνας, με τίτλο: «Προμήθεια μεταφορικών έργων και μηχανημάτων έργου — Ομάδα Α': Τρία (3) επιβατικά Ι.Χ. με κίνηση στους 2 τροχούς πετρελαιοκίνητα», συνολικού προϋπολογισμού 65 992,80 EUR (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής (βαθμολόγηση).
Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 53 220 EUR 💰
Διάρκεια: 240 ημέρες
Περιγραφή των ανανεώσεων:
Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εάν συντρέχουν αποδεδειγμένοι λόγοι, που δικαιολογούν την παράταση και μετά από απόφαση των θεσμοθετημένων οργάνων. Γενικότερα, ισχύουν όσα αναφέρονται στην οικεία διακήρυξη και την 149/20 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εάν συντρέχουν αποδεδειγμένοι λόγοι, που δικαιολογούν την παράταση και μετά από απόφαση των θεσμοθετημένων οργάνων. Γενικότερα, ισχύουν όσα αναφέρονται στην οικεία διακήρυξη και την 149/20 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
Τίτλος του τμήματος: Ομάδα Β': Τέσσερα (4) ημιφορτηγά με κίνηση στους 4 τροχούς διπλοκάμπινα πετρελαιοκίνητα.
Αριθμός τμήματος: 2
Σύντομη περιγραφή:
Ανοικτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων του Δήμου Ελευσίνας, με τίτλο: «Προμήθεια μεταφορικών έργων και μηχανημάτων έργου — Ομάδα Β': Τέσσερα (4) ημιφορτηγά με κίνηση στους 4 τροχούς διπλοκάμπινα πετρελαιοκίνητα», συνολικού προϋπολογισμού 159 999,68 EUR (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής (βαθμολόγηση).
Ανοικτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων του Δήμου Ελευσίνας, με τίτλο: «Προμήθεια μεταφορικών έργων και μηχανημάτων έργου — Ομάδα Β': Τέσσερα (4) ημιφορτηγά με κίνηση στους 4 τροχούς διπλοκάμπινα πετρελαιοκίνητα», συνολικού προϋπολογισμού 159 999,68 EUR (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής (βαθμολόγηση).
Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 129 032 EUR 💰
Τίτλος του τμήματος: Ομάδα Γ': Ένα (1) φορτηγό μεταφοράς skiper (υποομάδα Γ1).
Αριθμός τμήματος: 3
Σύντομη περιγραφή:
Ανοικτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων του Δήμου Ελευσίνας, με τίτλο: «Προμήθεια μεταφορικών έργων και μηχανημάτων έργου — Ομάδα Γ': Ένα (1) φορτηγό μεταφοράς skiper (υποομάδα Γ1)», συνολικού προϋπολογισμού 179 998,40 EUR (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής (βαθμολόγηση).
Ανοικτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων του Δήμου Ελευσίνας, με τίτλο: «Προμήθεια μεταφορικών έργων και μηχανημάτων έργου — Ομάδα Γ': Ένα (1) φορτηγό υδροφόρο 10 κυβικών με πυροσβεστικό εξοπλισμό (υποομάδα Γ2)», συνολικού προϋπολογισμού 169 999,04 EUR (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής (βαθμολόγηση).
Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 137 096 EUR 💰
Διάρκεια: 150 ημέρες
Τίτλος του τμήματος: Ομάδα Δ': Ένα (1) λεωφορείο μικρό τύπου mini bus (περίπου 15 θέσεων).
Αριθμός τμήματος: 5
Σύντομη περιγραφή:
Ανοικτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων του Δήμου Ελευσίνας, με τίτλο: «Προμήθεια μεταφορικών έργων και μηχανημάτων έργου — Ομάδα Δ': Ένα (1) λεωφορείο μικρό τύπου mini bus (περίπου 15 θέσεων)», συνολικού προϋπολογισμού 64 999,56 EUR και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής (βαθμολόγηση).
Ανοικτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων του Δήμου Ελευσίνας, με τίτλο: «Προμήθεια μεταφορικών έργων και μηχανημάτων έργου — Ομάδα Δ': Ένα (1) λεωφορείο μικρό τύπου mini bus (περίπου 15 θέσεων)», συνολικού προϋπολογισμού 64 999,56 EUR και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής (βαθμολόγηση).
Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 52 419 EUR 💰
Τίτλος του τμήματος: Ομάδα Ε': Μία (1) ρυμούλκα μεταφοράς κοντέινερ.
Αριθμός τμήματος: 6
Σύντομη περιγραφή:
Ανοικτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων του Δήμου Ελευσίνας, με τίτλο: «Προμήθεια μεταφορικών έργων και μηχανημάτων έργου — Ομάδα Ε': Μία (1) ρυμούλκα μεταφοράς κοντέινερ», συνολικού προϋπολογισμού 74 998,92 EUR (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.
Ανοικτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων του Δήμου Ελευσίνας, με τίτλο: «Προμήθεια μεταφορικών έργων και μηχανημάτων έργου — Ομάδα Ε': Μία (1) ρυμούλκα μεταφοράς κοντέινερ», συνολικού προϋπολογισμού 74 998,92 EUR (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.
Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 60 483 EUR 💰
Τίτλος του τμήματος: Ομάδα Στ': Ένας (1) ελαστικοφόρος φορτωτής εκσκαφέας 75 ΗΡ.
Αριθμός τμήματος: 7
Σύντομη περιγραφή:
Ανοικτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων του Δήμου Ελευσίνας, με τίτλο: «Προμήθεια μεταφορικών έργων και μηχανημάτων έργου — Ομάδα Στ': Ένας (1) ελαστικοφόρος φορτωτής εκσκαφέας 75 ΗΡ», συνολικού προϋπολογισμού 90 999,88 EUR (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής (βαθμολόγηση).
Ανοικτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων του Δήμου Ελευσίνας, με τίτλο: «Προμήθεια μεταφορικών έργων και μηχανημάτων έργου — Ομάδα Στ': Ένας (1) ελαστικοφόρος φορτωτής εκσκαφέας 75 ΗΡ», συνολικού προϋπολογισμού 90 999,88 EUR (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής (βαθμολόγηση).
Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 73 387 EUR 💰
Τίτλος του τμήματος: Ομάδα Ζ': Ένα (1) περονοφόρο ανυψωτικό (κλαρκ).
Αριθμός τμήματος: 8
Σύντομη περιγραφή:
Ανοικτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων του Δήμου Ελευσίνας, με τίτλο: «Προμήθεια μεταφορικών έργων και μηχανημάτων έργου — Ομάδα Ζ': Ένα (1) περονοφόρο ανυψωτικό (κλαρκ)», συνολικού προϋπολογισμού 29 999,32 EUR (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.
Ανοικτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων του Δήμου Ελευσίνας, με τίτλο: «Προμήθεια μεταφορικών έργων και μηχανημάτων έργου — Ομάδα Ζ': Ένα (1) περονοφόρο ανυψωτικό (κλαρκ)», συνολικού προϋπολογισμού 29 999,32 EUR (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.
Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 24 193 EUR 💰
Τόπος εκτέλεσης
Κύρια τοποθεσία ή τόπος εκτέλεσης: Δήμος Ελευσίνας.
Νομικές, οικονομικές, χρηματοπιστωτικές και τεχνικές πληροφορίες Όροι συμμετοχής
Καταλληλότητα για άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο τής προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
Καταλληλότητα για άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.
Καταλληλότητα για άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.
Γενικότερα, ισχύει ό,τι αναφέρεται στην οικεία διακήρυξη και την 149/20 μελέτη της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου Ελευσίνας.
Εκτέλεση της σύμβασης
Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης, και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης, και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
Γενικότερα, ισχύουν όσα αναφέρονται στην οικεία διακήρυξη και την 149/20 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Ελευσίνας.
Διαδικασία
Νομική βάση: 32014L0024
Ώρα παραλαβής προσφορών: 15:00
Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: Ελληνικά 🗣️
Διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 6 μήνες
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 2021-02-10 📅
Ώρα αποσφράγισης προσφορών: 10:00
Συμπληρωματικές πληροφορίες Σώμα αναθεώρησης
Όνομα: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 198
Ταχυδρομική πόλη: Άγ. Ι. Ρέντης
Χώρα: Ελλάδα 🇬🇷
Τηλέφωνο: +030 2132141216📞
E-mail: aepp@aepp-procurement.gr📧
Διεύθυνση διαδικτύου: http://www.promitheus.gov.gr🌏
Πληροφορίες για τις προθεσμίες προσφυγής:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τής αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τής αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·
γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας, κατά περίπτωση, την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου portable document format (pdf), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας, κατά περίπτωση, την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου portable document format (pdf), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης τής προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016, το άρθρο 19 παρ. 1.1) και το άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν από την έκδοση τής απόφασης τής Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν από την έκδοση τής απόφασης τής Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη τής σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας, κατά το άρθρο 366 του Ν.4412/2016.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη τής σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας, κατά το άρθρο 366 του Ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές, μέσω της λειτουργίας τής «Επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
— κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του Ν. 4412/2016,
— διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του Ν. 4412/2016.
Η Α.Ε.Π.Π. αποφαίνεται αιτιολογημένα, επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής, και σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών από την ημέρα εξέτασης τής προσφυγής. Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη τής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π..
Η Α.Ε.Π.Π. αποφαίνεται αιτιολογημένα, επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής, και σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών από την ημέρα εξέτασης τής προσφυγής. Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη τής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π..
Η άσκηση τής ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση, για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης, του άρθρου 372 του Ν. 4412/2016, κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έκδοση τής απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του Ν. 4412/2016.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έκδοση τής απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του Ν. 4412/2016.
Γενικότερα, ισχύουν όσα αναφέρονται στους όρους της διακήρυξης.
Φορέας υπεύθυνος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης Όπως: Σώμα αναθεώρησης Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επανεξέτασης
Όνομα: Δήμος Ελευσίνας
Ταχυδρομική διεύθυνση: Χατζηδάκη και Δήμητρος
Ταχυδρομική πόλη: Ελευσίνα
Ταχυδρομικός κώδικας: 192 00
Τηλέφωνο: +30 2105537237📞
E-mail: diagonismoiprom@elefsina.gr📧
Φαξ: +30 2105537268 📠
Πηγή: OJS 2020/S 250-623708 (2020-12-18)